時間:2022-10-22 18:01:37
開篇:寫作不僅是一種記錄,更是一種創造,它讓我們能夠捕捉那些稍縱即逝的靈感,將它們永久地定格在紙上。下面是小編精心整理的12篇房屋合同,希望這些內容能成為您創作過程中的良師益友,陪伴您不斷探索和進步。
買方(以下簡稱乙方):____________
甲方根據《中華人民共和國城市房地產管理法》及有關規定,已依法通過劃撥方式取得北京市________區(縣)________地塊的國有土地使用權,土地使用面積為________平方米,國有土地使用證件為________。甲方在上述地塊上建設的________,現已具備規定的預售條件,經北京市房屋土地管理局批準,準予上市預售,經濟適用住房銷售許可證號為京房內證(經)字第____號。
乙方自愿購買甲方的________房屋,房屋用途為普通住宅。乙方預購房屋的定金為人民幣________元。雙方經協商,就該房屋的預售預購事項訂立本合同。
第一條 ________房屋,該房屋狀況詳見附件一。房屋建筑面積為________平方米(包括:套內建筑面積________平方米,分攤的共有共用建筑面積________平方米),共有共用部位詳見附件二。上述建筑面積為甲方暫測面積,房屋竣工后以測繪部門實測面積為準。
甲方出售該房屋時亦同時將該房屋所占用范圍內的劃撥土地使用權轉讓給乙方,土地使用面積(含分攤的共有共用面積)為______平方米,該土地使用面積為甲方暫測面積,房屋竣工后以測繪部門實測面積為準。
第二條 甲方雙方同意,結算房價款時,房屋的實測建筑面積與暫測建筑面積的誤差不超過暫測建筑面積的±____%(含)時,按照本合同第三條所述房屋單價據實結算;房屋建筑面積誤差超過上述約定幅度時,自甲方向乙方出示測繪部門實測面積數據之日起____日內,甲乙雙方同意按下述第 ________種(大寫)方式處理:
1.乙方有權解除本合同,合同解除自乙方書面通知送達甲方之日起生效。甲方除在合同解除之日起30日內向乙方雙倍返還定金外,并須將乙方已付房價款及利息全部退還乙方。利息按____利率計算。
2.按照本合同第三條所述房屋單價據實結算。
3.______________________________________________________________。
第三條 雙方同意上述預售房屋售價為每建筑平方米人民幣___元,價款合計為人民幣(大寫)__仟__佰__拾__萬__仟__佰__拾__元整(小寫)__元。付款方式見本合同附件三。乙方同意按雙方訂的付款方式如期將購房價款當面交付甲方或匯入甲方指定的銀行。乙方所支付的定金在乙方最后一次付款時轉為購房價款。甲方售樓款監管銀行為________,銀行帳號為________。
房屋承攬合同范文一
建設方(下稱甲方): 身份證號碼: 承攬方(下稱乙方): 身份證號碼:
經甲乙雙方協商一致,現達成如下房屋施工承攬合同條款:
一、承攬項目
1、甲方擬建一處房屋,位于面積為 平方米,現將 工程承攬給乙方,具體包括:
(1)基礎工程、布設鋼筋。
(2)主體框架及砌墻工程。
(3)布筋及水泥砼工程。
(4)基礎泥土回填及平整。
(5)其它。
2、乙方應按甲方設計方案施工。建筑主材料由甲方提供,所需施工設備、工具等均由乙方負責。
二、工價及其支付
1、本工程工程款為 元。
2、前述價款在工作完成之時即付清給乙方。
三、安全責任
乙方在施工過程中,應注重加強安全意識,乙方在施工過程中發生的人身傷害事故(包括乙方人員及其它第三人)所產生的一切法律后果由乙方自己承擔。
四、工程驗收及工期
1、乙方應保證工程符合甲方及社會大眾公知認可的質量標準。
2、本合同所涉及工程的工期為 天。
3、如乙方未在約定的工期內完工,每拖延一天乙方應向甲方支付違約金 元。
五、返工義務的承擔
在施工過程中,若出現建設工程質量及未按甲方設計施工等問題,由乙方負責返工,所需費用由乙方負責。
六、保修期限
1、工程質量保修期為 年,自乙方交付樓房給乙方使用之日起計算。
2、保修期內出現質量瘕疵,非因乙方施工造成的質量缺陷,乙方不承擔責任。因乙方施工造成質量缺陷,乙方應負責維修或賠償,請求乙方承擔維修或者部分義務方式由甲方行使。
3、為確保乙方履行上述條款確定義務,由甲方留置總工程款10%作為工程質量保證金,留置工程款除1000元外待建筑物竣工驗收之日起一個月內乙方施工工程無出現質量缺陷,由甲方一次性支付給乙方。乙方施工工程在保修期內無出現質量缺陷,由甲方在保修期滿之日一次性支付1000元給乙方。
七、特別約定
1、乙方未經甲方書面同意,不得將承攬施工建筑工程轉包給第三人施工。
2、乙方應恪守施工道德,以確保甲方樓房建筑質量。
八、違約責任
任何一方違約,對方均有權解除合同且違約方應承擔如下責任:
1、執行本合同相關違約約定。
2、賠償守約方經濟損失,經濟損失不限于直接經濟損失及實現權益所需合法費用支出。
九、本合同一式二份,雙方簽字后生效。
建設方(甲方): 承攬方(乙方):
年 月 日
房屋承攬合同范文二
甲方:
乙方:
甲乙雙方按照《中華人民共和國合同法》和《建筑工程承包合同條例》規定的原則,結合房屋建設的實際情況,經過協商,自愿達成如下協議。
一、工程概況:
甲方準備在XX縣XX街新建三層樓帶尖子的房屋一棟。經與乙方接觸、洽談、協商,決定將其房屋交由乙方承建,具體如下: 1、房屋主體結構施工,內墻粉刷,外墻施工(按城建局圖紙),一樓地板磚鋪設,衛生間(包括一、二、三、四樓衛生間)瓷磚鋪設。
2、乙方按照甲方的圖紙保質保期來進行施工,工程從2014年 月 日開始動工,至2014年 月 日竣工。房屋主體結構施工必須于2014年6月10日前完工。
3、甲方負責建筑所需的鋼筋、水泥、沙子、磚、地板磚、瓷磚。
4、施工期間甲方自愿將自有的攪拌機一臺,抽水機一臺、刨床機一臺、膠輪車兩部等物品借與乙方使用,設備維護由乙方負責,施工完畢后歸還甲方。
5、房屋施工所需如:腳手架、跳板、模板等建筑材料由乙方負責。
二、費用結算
1、房屋建設采用費用包干的方式。
2、房屋建筑總面積以最后實際修建面積為準,按每平方240元計算。
3、付款方式:
①乙方完成的工程經甲方驗收合格,甲方按月向乙方按工程完工的70%支付工程款。
②全部工程完工后,經甲方驗收合格,付清工程的余下款項。
三、質量要求:
1、工程驗收標準,甲方按照下面的規定執行。
2、施工中,乙方應按照甲方的要求進行施工,主體結構建設時,墻體要垂直、整體平整,所有的門及門窗的安放與墻體成一條線;粉刷時墻體厚度均勻,無裂縫,內墻面達到整體水平、平整、無裂縫,門及門窗與墻接觸地方的粉刷看不到縫隙,天面要達到厚度均勻,無裂縫,一樓地板磚樓及衛生間的瓷磚要平整完好的粘貼,達到水平;陰陽角與墻體成一條線,與墻面垂直或平行;房屋四周要進行雨水排除的處理,待工程全部結束后,甲方進行竣工驗收。
四、法律責任:
1、工程施工現場的安全由乙方自行完全負責,若發生安全事故由乙方完全負責,承擔一切責任,甲方概不負責,沒有任何法律責任。
2、乙方不按甲方要求進行施工,延期完工或者質量不合格,乙方須對甲方的損失承擔賠償責任。
五、需要說明:
1、本合同一式二份,雙方各執一份。
2、本合同自2014年_ _月 _日簽定之日起生效。
甲 方(簽字蓋章) 乙 方(簽字蓋章)
年 月 日 年 月 日
雙方證明人(簽字蓋章)
房屋承攬合同范文三
房主人(甲方):
承建人 (乙方):
根據《中華人民共和國合同法》、《建筑法》的有關規定,結合本本工程具體情況,為明確乙方在承攬建設甲方私人住宅主體工程中的權利、義務,經雙方平等協商同意簽訂本合同。以資甲、乙雙方共同遵守。
一、建筑項目:私人住宅主體項目。
二、建筑面積:按實際板面計算。
三、承建方式及施工準備:按甲方提供的圖紙施工,其中磚混結構改為磚木結構,其中板面鋼筋間距1616(臥室),1416(客廳)雙層雙向,打板每平方米一包425#水泥,做磚粉墻,每二車(施工車)加一包325#水泥,地梁300400、4根Ф16鑼紋鋼。打板厚度第一、二層120mm,第三層80mm,再做琉璃瓦。
四、外觀按圖施工,門窗,外墻磚等,其中鋁合金窗改為普通平開窗。
五、按梯扶手做成紅櫸木的圓形木扶手。
六、單價按實際板面積,每平方米540.00元人民幣大寫伍佰肆拾元整,其中整棟外加叁萬伍仟陸佰元。
七、工期在20xx年9月30日前完工。
八、室內只是粉墻,樓梯板一到三層,安裝電線,開關插座、水按甲方指定的使用部署。
九、乙方必須按照安全施工規范和技術要求,采取嚴格的安全防護措施,在施工過程中如造成事故與甲方無關。
十、本合同一式兩份,甲、乙雙方各一份,自簽字之日起生效。
甲方簽字:
身份證號碼:
聯系電話:
乙方簽字:
身份證號碼:
地址:____________郵碼:____________電話:____________
法定代表人:____________職務:____________
拆遷戶(以下簡稱乙方):________
地址:____________郵碼:____________電話:____________
法定代表人:____________職務:____________
根據________建筑安裝工程的建設需要,經規劃部門和拆遷房屋主管機關批準,拆遷乙方現有住房。為了明確甲乙雙方的權利義務,保證拆遷工作的順利進行,經甲乙雙方充分協商,特訂立本合同,以供雙方遵守執行。
第一條乙方在甲方用地范圍內共有________結構的住房____幢____間,共________平方米(原住房面積的數量,私有房屋以產權證標明自住的數量為準;租住公房以承租數量為準,單位公用房屋以拆除房屋的建筑面積為準),全部交給甲方拆除(乙方自行拆除的,甲方應付給乙方拆除費)。甲方負責于____年____月____日以前為乙方安排住房(拆除單位的公用房屋,一般由甲方撥給相應的投資、材料,由其挖掘土地潛力自行遷建,或由甲方在城市規劃管理部門批準的地區內進行遷建)____平方米(安置房屋原則上不超過原住房面積,乙方原住房過寬或有出租的房屋,在對其安置時應適當壓縮,但對壓縮面積應按房地產管理部門的規定作價補償;乙方原住房嚴重擁擠不便的,應按其家庭人口情況給予適當照顧)。
第二條乙方應于____年____月____日以前搬往甲方安置的住房或周轉房(或乙方自找的周轉房),甲方于乙方搬遷后____日內一次付給乙方搬遷費________元。
第三條甲方對乙方在臨時周轉期間按下列情況給予補助:
1.乙方自行找房周轉,每人每月補助________元;
2.由乙方所在工作單位解決乙方周轉房致使家庭人口分散居住的,每人每月________元;
3.乙方用甲方的簡易房周轉的,周轉期間免收房租。簡易周轉房沒有取暖裝置的,取暖季節每人每月補助________元取暖費,并按規定補助增加的公共交通月票費用。
第四條甲方安置乙方的住房位于__ _____,共____套____間,____層____號,配有____等裝備。
第五條乙方家庭的全部成員(18歲以上者)____等____人一致簽字同意____作為乙方代表人,授權他(她)在合同文本和其他文件上簽字。甲方付給乙方的各項費用,一律由乙方代表人________領取。甲方對乙方家庭成員中發生與拆遷房屋有關的分家析產、繼承糾紛等,一律不負責任。
承租人(以下簡稱乙方)
根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規的規定,租賃雙方在平等、自愿的基礎上,就甲方將房屋出租給乙方使用,乙方承租甲方房屋事宜,為明確雙方權利義務,經協商一致,訂立本合同。
第一條 甲方保證所出租的房屋符合國家對租賃房屋的有關規定。
第二條 房屋的坐落、面積情況:
1、甲方將位于 市 號 小區 棟 層 號 出租給乙方使用。
2、出租房屋建筑面積: 平方米 .
3、甲方就該房屋現狀出租給乙方,該房屋現有裝修及設施、設備情況詳見合同附件。
第三條 租賃期限、用途
1、該房屋租賃期共 年,自 年 月 日起至 年 月 日止。
2、乙方向甲方承諾,租賃該房屋僅作為經營 使用。
3、租賃期滿,甲方有權收回出租房屋,乙方應如期交還。乙方如要求續租,則必須在租賃期滿壹個月之前書面通知甲方,重新協商并簽訂租賃合同。如甲方在租賃期屆滿后仍要對外出租的,在同等條件下,乙方享有優先承租權。
第四條 租金及支付方式及保證金
1、 租金按以下第 種方式計算:
(1)該房屋租金第一年為 元/月,合計 元/年,此后從第二年開始每年的租金均在上一年租金的基礎上逐年遞增上一年租金的10%(即第二年的租金為元/月,第三年租金為 元/月)甲方收款后應提供給乙方有效的收款憑證。
(2)該房屋租金為 元/月,年租金合計為 元,甲方收款后應提供給乙方有效的收款憑證。
2、 租金的支付期限與方式:以現金方式支付,每季度交納一次租金,在每季度租期開始前10天交納下季度的租金,先付租金后使用。
3、乙方在簽訂合同時向甲方交納¥ 元(約合三個月租金)作為保證金。乙方按合同約定履行完畢后7個工作日內退還乙方(不計息)如乙方有違約現象發生,甲方有權沒收保證金。
第五條 租賃期間相關費用及稅金
1、乙方應交納以下費用:
(1)電費:由甲方安裝獨立電表,乙方每月按讀表數及按整棟樓應分攤的損耗度數向小區物業交納電費。
(2)水費:由甲方安裝獨立水表,乙方每月按讀表數及按整棟樓應分攤的損耗度數向小區物業交納水費。
(3)物業管理費及物業公司要求交納的水電周轉金由乙方按小區物業管理有關規定及時向小區物業交納。
(4)其他應由乙方應繳納的稅費。
第六條 房屋修繕與使用
1、 在租賃期內,出租房屋主體結構的維修責任除雙方在本合同及補充條款中另有約定外,由甲方負責(乙方使用不當除外);屬于出租房屋專屬部分的裝修及其他設施、設備于房屋交付時由甲乙雙方共同核查,如發現需維修事項的,由甲方負責維修;房屋交付后發生的維修事項由乙方自行負責維修并承擔相應費用。出租房屋專屬部分以外的共用部位或公共設施、設備發生維修事項的(乙方使用不當除外),由租戶報小區物業負責處理。甲方提出進行維修須提前五日書面通知乙方,乙方應積極協助配合。乙方向甲方提出維修請求后,對本合同約定應由甲方維修的事項甲方應及時提供維修服務。對乙方的裝修裝飾部分甲方不負有修繕的義務。
2、 乙方應合理使用其所承租的房屋及其附屬設施,如因使用不當造成房屋及設施損壞的,乙方應立即負責修復或經濟賠償。乙方如改變房屋的內部結構、裝修或設置對房屋結構有影響的設備,設計規模、范圍、工藝、用料等方案均須事先征得甲方的書面同意后方可施工。租賃期滿后或因乙方責任導致退租的,除雙方另有約定外,否則依附于房屋的裝修歸甲方所有。
3、在不損害房屋外立面或門頭、且符合市政管理規定的情況下可以設置門頭招牌或廣告牌,但需經甲方同意且不得因懸掛招牌或廣告牌而影響相鄰房屋的正常使用,否則由此引起的糾紛由乙方自行承擔責任。房屋租賃期滿或合同解除后3日內,乙方應摘除懸掛的招牌或廣告牌,否則甲方有權進行處置。
4、乙方承諾遵守小區物業管理有關規定。
第七條 房屋的轉讓與轉租
1、租賃期間,甲方有權轉讓該出租的房屋,轉讓后,本合同對新的房屋所有人和乙方繼續有效。
2、乙方不得轉租、轉借承租房屋。
第八條 合同變更、解除與終止
1、甲方有以下行為之一的,乙方有權解除合同:
(1)不能提供房屋或所提供房屋不符合約定條件,影響使用的;
(2)甲方未盡房屋修繕義務,嚴重影響使用的。
1、房屋租賃期間,乙方有下列行為之一的,甲方有權解除合同,收回出租房屋:
(1)未經甲方書面同意,轉租、轉借承租房屋;
(2)未經甲方書面同意,拆改變動房屋結構;
(3)損壞承租房屋,在甲方提出的合理期限內仍未修復的;
(4)未經甲方書面同意,改變本合同約定的房屋租賃用途;
(5)利用承租房屋存放危險物品或進行違法活動;
(6)逾期未按約定交納應由乙方交納的租金以外各項費用超過30日的;
(7)拖欠房租累積超過30日的。
3、租賃期滿合同自然終止。
4、因不可抗力因素導致合同無法履行的,合同終止。 第九條 房屋交付及收回的驗收
1、甲方應保證交付租賃房屋時租賃房屋本身及附屬設施、設備處于能夠正常使用狀態。
2、交付或收回租賃房屋時雙方共同參與,如對裝修、器物等硬件設施、設備有異議應當場提出。當場難以檢測判斷的,應于5日內向對方主張。
3、乙方應于房屋租賃期滿或合同解除后3日內,將承租房屋及附屬設施、設備交還甲方。
4、乙方交還甲方房屋應當保持房屋及設施、設備的完好狀態,不得留存物品或影響房屋的正常使用。對未經同意留存的物品,視為乙方放棄所有權,甲方有權處置。
第十條 甲方違約責任處理規定
1、甲方因不能提供本合同約定的房屋而解除合同的,應支付乙方本合同租金總額5%的違約金。甲方除應按約定支付違約金外,還應對超出違約金外的損失進行賠償。
2、由于甲方怠于履行維修義務或情況緊急,乙方組織維修的,甲方應支付乙方費用或折抵租金,但乙方應提供有效憑證。
3、甲方違反本合同約定,無故提前收回房屋的,應按照當年度租金的5%向乙方支付違約金。
4、甲方因房屋權屬瑕疵或非法出租房屋而導致本合同無效的,應賠
償乙方的損失。
第十一條 乙方的違約責任
1、租賃期間,乙方有本合同第八條第2款約定的違約行為之一的,甲方要求解除合同的,乙方交還房屋并交清所欠租金及其他費用,還應按照合同總租金的5%向甲方支付違約金。若支付的違約金不足彌補甲方損失的,乙方還應負責賠償直至達到彌補全部損失為止。
2、在租賃期內,乙方如逾期支付租金(但未達到合同約定的甲方有權解除合同的條件,或者雖達到合同約定的解除條件但甲方選擇繼續履行合同的),每逾期一日,則乙方須按日租金的叁倍向甲方支付違約金
3、在租賃期內,乙方逾期交納本合同約定應由乙方負擔其他費用的(但未達到合同約定的甲方有權解除合同條件,或者雖達到合同約定的解除條件但甲方選擇繼續履行合同的),每逾期一天,乙方則應按上述費用總額的3%支付甲方違約金。
4、在租賃期內,乙方未經甲方同意,中途擅自退租的,乙方應按當年度租金5%的額度向甲方支付違約金。如乙方提前貳個月時間向甲方書面申請提前退租的,經甲方同意,乙方結清租賃期間已發生的費用、并由甲方另行收取相當于一個月租金的費用作為補償后,甲方不再追究乙方的違約責任。
5、租賃期滿或合同解除后,乙方應如期交還該房屋。乙方逾期歸還,則每逾期一日應向甲方支付原日租金叁倍的違約金。乙方還應承擔因逾期歸還給甲方所造成的損失。
第十二條 免責條件
1、因不可抗力原因致使本合同不能繼續履行或造成的損失的,租賃雙方互不承擔責任。
2、因國家政策需要拆除或改造已租賃的房屋,使租賃雙方造成損失的,互不承擔責任。
3、因上述原因而終止合同的,租金按照實際使用時間計算,不足整月的按天數計算(以30天/月的日租金計算),多退少補。
4、不可抗力系指“不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況”。
第十三條 本合同未盡事宜,經雙方協商一致,可訂立補充條款。補充條款及附件均為本合同組成部分,與本合同具有同等法律效力。
第十四條 爭議解決
本合同項下發生的爭議,由雙方當事人協商或申請調解;協商或調解解決不成的,任何一方均有權依法向甲方所在地人民法院提訟。
第十五條 本合同自雙方簽字(章)后生效。本合同壹式叁份,由甲方執貳份,乙方執壹份,具有同等法律效力。
甲方: 乙方:
地址: 地址;
簽約代表: 簽約代表:
簽約日期 年 月 日 簽約日期 年 月 日
附件:設 施 、設 備 清 單
商鋪房號: 合同編號
本物業提供和具備以下設施、設備:
一、燃氣管道[ ]
二、進、出水管道[ ]
三、進出電源、電線[ ]
四、水電設施:[ ] 型號:
五、家電設施[ ] 型號及數量:
六、家具設施[ ] 型號及數量:
七、獨立衛生間[ ] 型號及數量:
八、水表現數: 電表現數: 燃氣表現數:
九、裝修狀況:
十、其它設施、設備:
甲方簽字
乙方簽字
年 月 日
出租方(以下簡稱甲方):
承租方(以下簡稱乙方):
根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規的規定,甲、乙雙方在平等、自愿的基礎上,就甲方將房屋出
租給乙方使用,乙方承租甲方房屋事宜,為明確雙方權利義務,經協商一致,訂立本合同。
第一條甲方保證所出租的房屋符合國家對租賃房屋的有關規定。
第二條房屋的坐落、面積、裝修、設施情況
1、甲方出租給乙方的房屋位于(省、市)(區、縣);門牌號為
2、出租房屋面積共平方米(建筑面積/使用面積/套內面積)。
3、該房屋現有裝修及設施、設備情況詳見合同附件。
該附件作為甲方按照本合同約定交付乙方使用和乙方在本合同租賃期滿交還該房屋時的驗收依據。
第三條甲方應提供房產證(或具有出租權的有效證明)、身份證明(營業執照)等文件,乙方應提供身份證明
文件。雙方驗證后可復印對方文件備存。所有復印件僅供本次租賃使用。
第四條租賃期限、用途
1、該房屋租賃期共 個月。自年月日起至年月日止。
2、乙方向甲方承諾,租賃該房屋僅作為使用。
3、租賃期滿,甲方有權收回出租房屋,乙方應如期交還。
乙方如要求續租,則必須在租賃期滿個月之前書面通知甲方,經甲方同意后,重新簽訂租賃合同。
第五條租金及支付方式
1、該房屋每月租金為 元(大寫萬仟佰拾元整)。
租金總額為 元(大寫萬仟佰拾元整)。
2、房屋租金支付方式如下:
甲方收款后應提供給乙方有效的收款憑證。
第六條租賃期間相關費用及稅金
1、甲方應承擔的費用:
(1)租賃期間,房屋和土地的產權稅由甲方依法交納。如果發生政府有關部門征收本合同中未列出項目但與該
房屋有關的費用,應由甲方負擔。
(2)。
2、乙方交納以下費用:
(1)乙方應按時交納自行負擔的費用。
(2)甲方不得擅自增加本合同未明確由乙方交納的費用。
第七條房屋修繕與使用
1、在租賃期內,甲方應保證出租房屋的使用安全。該房屋及所屬設施的維修責任除雙方在本合同及補充條款中
約定外,均由甲方負責(乙方使用不當除外)。
甲方提出進行維修須提前日書面通知乙方,乙方應積極協助配合。
乙方向甲方提出維修請求后,甲方應及時提供維修服務。
對乙方的裝修裝飾部分甲方不負有修繕的義務。
2、乙方應合理使用其所承租的房屋及其附屬設施。如因使用不當造成房屋及設施損壞的,乙方應立即負責修復
或經濟賠償。
乙方如改變房屋的內部結構、裝修或設置對房屋結構有影響的設備,設計規模、范圍、工藝、用料等方案均須事
先征得甲方的書面同意后方可施工。租賃期滿后或因乙方責任導致退租的,除雙方另有約定外,甲方有權選擇以下權
利中的一種:
(1)依附于房屋的裝修歸甲方所有。
(2)要求乙方恢復原狀。
(3)向乙方收取恢復工程實際發生的費用。
第八條房屋的轉讓與轉租
1、租賃期間,甲方有權依照法定程序轉讓該出租的房屋,轉讓后,本合同對新的房屋所有人和乙方繼續有效。
2、未經甲方同意,乙方不得轉租、轉借承租房屋。
3、甲方出售房屋,須在 個月前書面通知乙方,在同等條件下,乙方有優先購買權。
第九條合同的變更、解除與終止
1、雙方可以協商變更或終止本合同。
2、甲方有以下行為之一的,乙方有權解除合同:
(1)不能提供房屋或所提供房屋不符合約定條件,嚴重影響居住。
(2)甲方未盡房屋修繕義務,嚴重影響居住的。
3、房屋租賃期間,乙方有下列行為之一的,甲方有權解除合同,收回出租房屋;
(1)未經甲方書面同意,轉租、轉借承租房屋。
(2)未經甲方書面同意,拆改變動房屋結構。
(3)損壞承租房屋,在甲方提出的合理期限內仍未修復的。
(4)未經甲方書面同意,改變本合同約定的房屋租賃用途。
(5)利用承租房屋存放危險物品或進行違法活動。
(6)逾期未交納按約定應當由乙方交納的各項費用,已經給甲方造成嚴重損害的。
(7)拖欠房租累計 個月以上。
4、租賃期滿前,乙方要繼續租賃的,應當在租賃期滿個月前書面通知甲方。如甲方在租期屆滿后仍要對外出租
的,在同等條件下,乙方享有優先承租權。
5、租賃期滿合同自然終止。
6、因不可抗力因素導致合同無法履行的,合同終止。
第十條房屋交付及收回的驗收
1、甲方應保證租賃房屋本身及附屬設施、設備處于能夠正常使用狀態。
2、驗收時雙方共同參與,如對裝修、器物等硬件設施、設備有異議應當場提出。當場難以檢測判斷的,應于日
內向對方主張。
3、乙方應于房屋租賃期滿后,將承租房屋及附屬設施、設備交還甲方。
4、乙方交還甲方房屋應當保持房屋及設施、設備的完好狀態,不得留存物品或影響房屋的正常使用。對未經同
意留存的物品,甲方有權處置。
第十一條甲方違約責任處理規定
1、甲方因不能提供本合同約定的房屋而解除合同的,應支付乙方本合同租金總額%的違約金。甲方除應按約定
支付違約金外,還應對超出違約金以外的損失進行賠償。
2、如乙方要求甲方繼續履行合同的,甲方每逾期交房一日,則每日應向乙方支付日租金 倍的滯納金。甲方
還應承擔因逾期交付給乙方造成的損失。
3、由于甲方怠于履行維修義務或情況緊急,乙方組織維修的,甲方應支付乙方費用或折抵租金,但乙方應提供
有效憑證。
4、甲方違反本合同約定,提前收回房屋的,應按照合同總租金的%向乙方支付違約金,若支付的違約金不足彌
補乙方損失的,甲方還應該承擔賠償責任。
5、甲方因房屋權屬瑕疵或非法出租房屋而導致本合同無效時,甲方應賠償乙方損失。
第十二條乙方違約責任
1、租賃期間,乙方有下列行為之一的,甲方有權終止合同,收回該房屋,乙方應按照合同總租金的%向甲方支
付違約金。若支付的違約金不足彌補甲方損失的,乙方還應負責賠償直至達到彌補全部損失為止。
(1)未經甲方書面同意,將房屋轉租、轉借給他人使用的;
(2)未經甲方書面同意,拆改變動房屋結構或損壞房屋;
(3)改變本合同規定的租賃用途或利用該房屋進行違法活動的;
(4)拖欠房租累計個月以上的。
2、在租賃期內,乙方逾期交納本合同約定應由乙方負擔的費用的,每逾期一天,則應按上述費用總額的%支付
甲方滯納金。
3、在租賃期內,乙方未經甲方同意,中途擅自退租的,乙方應該按合同總租金%的額度向甲方支付違約金。若
支付的違約金不足彌補甲方損失的,乙方還應承擔賠償責任。
4、乙方如逾期支付租金,每逾期一日,則乙方須按日租金的倍支付滯納金。
5、租賃期滿,乙方應如期交還該房屋。乙方逾期歸還,則每逾期一日應向甲方支付原日租金倍的滯納金。乙方
還應承擔因逾期歸還給甲方造成的損失。
第十三條免責條件
1、因不可抗力原因致使本合同不能繼續履行或造成的損失,甲、乙雙方互不承擔責任。
2、因國家政策需要拆除或改造已租賃的房屋,使甲、乙雙方造成損失的,互不承擔責任。
3、因上述原因而終止合同的,租金按照實際使用時間計算,不足整月的按天數計算,多退少補。
4、不可抗力系指“不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況”。
第十四條本合同未盡事宜,經甲、乙雙方協商一致,可訂立補充條款。補充條款及附件均為本合同組成部分,
與本合同具有同等法律效力。
第十五條爭議解決
本合同項下發生的爭議,由雙方當事人協商或申請調解;協商或調解解決不成的,按下列第 種方式解決(以
下兩種方式只能選擇一種):
1、提請仲裁委員會仲裁。
2、依法向有管轄權的人民法院提起訴訟。
第十六條其他約定事項
1、
2、
第十七條本合同自雙方簽(章)后生效。
第十八條本合同及附件一式 份,由甲、乙雙方各執 份。具有同等法律效力。
甲方:乙方:
身份證號(或營業執照號):身份證號:
電話:電話:
傳真:傳真:
地址:地址:
郵政編碼:郵政編碼:
房產證號:
房地產經紀機構資質證書號碼:
簽約代表:
簽約日期:年月日 簽約日期:年月日
簽約地點:簽約地點:
設施、設備清單
本《設施清單》為 (甲方)同 (乙方)所簽訂的編號為房屋租賃合同的附件。
甲方向乙方提供以下設施、設備:
一、燃氣管道[ ]煤氣罐[ ]
二、暖氣管道[ ]
三、熱水管道[ ]
四、燃氣熱水器[ ] 型號:
電熱水器[ ]型號:
五、空調[ ] 型號及數量:
六、家具[ ] 型號及數量:
七、電器[ ] 型號及數量:
八、水表現數:電表現數:燃氣表現數:
九、裝修狀況:
十、其它設施、設備:
甲方:乙方:
一、不動產基本情況:
甲方自有產權的不動產位于 市 區 單元第____層,共(套),房屋結構為__ __,建筑面積 平方米,戶型 ;房屋所有權證號: ,屬于: 。附房屋狀況表。
二、銷售價格與收款方式:
1、甲方確認本合同指定的房屋銷售底價為__ __元/平方米,總價 元人民幣,乙方可視市場情況高于底價銷售, 銷售價超出甲方指定銷售底價部分,甲方得 %、乙方得 %。若銷售價低于甲方底價,須征得甲方書面認可;
2、甲方確認由乙方代收房款。
三、甲方同意乙方客戶的以下幾種付款方式:
四、結算方式:
雙方約定,自購房客戶與甲方簽訂房屋買賣合同,房產證過戶并交房后,方辦理房款結算手續。
一次性付款結算方式:
1、一次性付款是指即購房客戶與甲方簽訂房屋買賣合同當日將全部房款支付到乙方帳戶;
2、乙方代收購房款,在甲方自行辦理產權過戶手續或委托乙方辦理產權過戶手續后,自房產證過戶完畢之日起三日內乙方將代收購房款轉予甲方。
按揭貸款的結算方式:購房客戶與甲方簽訂購房合同后,購房客戶向乙方支付首期房款后開始向銀行申請按揭貸款,接揭貸款手續獲批后,待房產證過戶并辦抵押后,首期款由乙方付,按揭款由按揭銀行付清。
為保證房屋交易的安全性,房屋產權過戶手續辦妥后,甲方接到乙方通知后,須憑本人身份證來乙方處領取房款,如委托他人取款的,應憑經公證的委托書(注明代收房款)及委托人身份證明領取,甲方系法人的,應以合同載明的開戶行和帳號轉帳。
五、期限及權限:
1.本合同期限為 個月,自____年____月____日起至____年____月____日止。合同到期后,本合同自行終止。
2. 甲方全權委托乙方在不低于甲方售房底價的情況下與客戶簽訂定房協議書,并代甲方收取房款。
3、在本合同有效期內,甲方不得指定其他人或中介機構銷售該不動產。
4、委托期滿仍未銷出者,甲方授權乙方可在委托底價內下浮 %出售。
六、費的收取
1、乙方的費為本合同所售不動產,在出售成功后按成交總額的____%收取,乙方實際銷售價格超出甲方指定銷售底價部分,甲方得 % ,乙方得 %。費由甲方以人民幣形式支付,由乙方從代收房款中扣除。
2.甲方在與乙方客戶正式簽訂房屋買賣合同,乙方客戶支付首期房款后,乙方即可獲得本合同所規定的全部費。
3、甲方委托乙方在信息宣傳系統上為該物業廣告及帶購房客戶到現場看房,雙方商定甲方向乙方支付信息費、產證鑒定費及服務費合計 元。
七、雙方權利義務:
1、甲方向乙方提交如下房屋產權證明資料,并保證其真實、準確性。
1)、《土地使用權證》、《房屋所有權證》、房主身份證等有效證件的復印件及原件,乙方核對原件無誤后將原件交還甲方。
2)、已婚夫婦,房屋所有權在一方名下,但共同生活超過八年的,應證得另一方的書面同意。
3)、原購房協議書(另:如房屋是集體土地,應提交鄉、村辦及所屬村委會城管科證明)
4)、房屋平面結構圖及附屬設施說明清單、鑰匙等。
經審理查明,2000年10月19日,上訴人陳福順與上訴人新世界(沈陽)房地產開發有限公司(以下簡稱新世界公司)簽訂商品房購銷合同一份,合同約定,新世界公司將其開發的沈陽市和平區新世界花園區朗悅居第A6棟2單元5層2號房屋出售給陳福順。陳福順付款后,新世界公司于2001年2月24日將房屋交付給陳福順。陳福順入住后,因房屋質量問題多次找到新世界公司給予維修,維修后,陳福順房屋仍存在質量問題,陳福順向沈陽市工程質量監督站和平區分站投訴,該單位經調查,于2003年3月17日出具一份關于新世界花園A6-252用戶房屋存在的質量問題的情況說明,認為該房屋存在以下質量問題:1.窗臺下墻面有漏水痕跡,有少量地板漆面翹起;2、室內墻面抹灰有多處空鼓;3、陽臺窗開啟不靈、衛生間窗折面損失、臥室窗玻璃裂一塊、窗扇封閉不嚴;4、給水支管管路漏水,已維修完畢。由于陳福順與新世界公司就房屋維修問題協商未果,陳福順訴至法院,要求被告賠償其經濟損失并退還采暖費。
另查明,原審法院在審理過程中,依法委托有關部門對陳福順房屋損失情況進行評估,結論為共計損失2456元。陳福順不服,經該鑒定部門復議,補充損失費919元。
上述事實,有資產評估報告、質量監督站情況說明、購房合同、維修記錄照片以及當事人的陳述筆錄等證據,在
一、二審卷宗為憑,經本院審查及庭審質證,本院予以確認。
原審法院認為,原、被告簽訂購房合同,合法有效,被告有義務保證其所提供的商品質量,現被告為原告提供的商品房存在質量問題,被告雖給予相應的維修,但未能維修好,至今仍存在質量問題,為此,被告應承擔相應民事責任,故對原告要求被告賠償損失的請求,本院予以支持;關于原告提出的衛生間門口處地板、主、客臥室窗臺板的損失情況,因原告未能提供證明系被告造成的證據,且被告予以否認,對原告該項訴訟請求,本院不予支持;原告要求被告退還采暖費,因采暖是基于供暖合同產生的,被告不是供暖單位,屬另一法律關系,應另案告訴解決,對原告的該主張,本院不予支持;關于被告主張認為原告的訴訟請求已過訴訟時效的問題,因原告進住房屋后,一直向被告主張對房屋予以維修,被告未能修復,原告曾于2003年3月17日向沈陽市工程質量監督站和平分站主張過權利,被告也參加該部門調解,依據《民法通則》關于時效的規定,原告訴訟時效起始時間為2003年3月17日,因此,原告未超過訴訟時效;原審判決:
一、被告于本判決生效后十日內,賠償原告經濟損失3375元
二、駁回原、被告其他訴訟請求。案件受理費200元,由被告承擔。宣判后,陳福順、新世界公司不服原審判決,均提起上訴。
陳福順上訴稱,因新世界公司出售的房屋存在質量問題,造成上訴人生活困難和財產上的損失。因墻內水管破裂造成衛生間地板損壞,致使衛生間不能正常使用,主臥室因外探窗戶上邊漏水,造成面板損壞,新世界公司應賠償損失。一審鑒定費500元,上訴費200元應由新世界公司承擔。
新世界公司上訴稱,在保修期內,陳福順投訴存在的問題,我公司履行了保修義務,有陳福順簽字的滿意證明。在保修期過后,陳福順新發現的問題雙方合同約定已不屬于我公司應承擔的責任和義務。二審法院應撤銷原審判決,駁回陳福順的訴訟請求。
本院認為,陳福順與新世界公司簽訂的商品房買賣合同,系雙方真實意思表示,應合法有效。新世界公司有義務保證其提供的房屋符合質量標準。現新世界公司提供給陳福順的商品房存在質量問題,雖給予相應的維修,但未能維修好,給陳福順造成的損失應給予賠償,故原審法院判決并無不當。關于陳福順提出的衛生間門口處地板、主、客臥室窗臺板的損失應由新世界公司賠償的主張,因陳福順未能向法庭提供證據證明該項損失是由新世界公司造成的,且新世界公司對該項主張予以否認,對其主張本院不予支持。關于陳福順提出一審房屋鑒定費500元應由新世界公司承擔的主張,因新世界公司提供給陳福順的商品房確實存在一定的質量問題,由此產生的鑒定費應由新世界公司承擔。關于上訴人新世界公司提出陳福順發現房屋有質量問題已過保修期,該公司不應承擔責任的主張,
因新世界公司提供給陳福順的商品房確實存在質量問題,雖經維修,但未能維修好,上訴人陳福順一直在主張權利,2003年3月17日陳福順向沈陽市工程質量監督站和平分站主張過權利,新世界公司也參加該部門調解,依據《民法通則》關于時效的規定,訴訟時效起始時間為2003年3月17日,因此,陳福順未超過訴訟時效,新世界公司應承擔相應的民事責任。綜上,依據《中華人民共和國民事訴訟法》第一百五十三條第一款(一)項之規定,判決如下:
駁回上訴,維持原判。
家庭裝修合同
委托方(以下簡稱甲方):
承接方(以下簡稱乙方):
依照《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、法規的規定,甲、乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上,就乙方承包甲方的居室室內裝飾工程(以下簡稱工程)的有關事項,達成以下協議:
第一條:工程概況
1、工程地址:
2、戶型 (詳見施工圖)。
3、施工項目量:詳見本合同附件《裝飾工程預算書》。發生工程量變更的,以實際工程量為準。
4、工程承包方式,雙方商定采取下列第 種承包方式:
(1)乙方包工包料;
(2)乙方只包工(甲方提供全部材料);
(3)乙方部分包料及全包工;
5、工程期限 個工作日(以乙方工作人員工作日為標準)。開工日期:
年 月 日,竣工日期: 年 月 日(注:工期順延天數未計入)。
第二條:工程造價
工程總造價:人民幣大寫: 元(?: 元),
詳見本合同附件《裝飾工程預算書》。
第三條:設計、施工圖紙
雙方協商確認施工圖紙采用以下第 種方式執行:
(1) 甲方委托乙方制作設計、施工圖紙,圖紙一式兩份,雙方各執一份;
(2) 甲方自行制作并提供設計、施工圖紙,圖紙一式兩份,雙方各執一份。
第四條:工程項目增減或變更
1、工程項目或施工方式如需增減或變更,雙方應協商一致,簽認書面工程項目增減單,同時調整相關工程費用及工期。施工過程中所發生的工程項目增減單為本合同附件。
第五條:施工現場和現場的移交
1、甲方應為乙方提供能正常施工的現場條件
(1)開工前三天,為乙方入場施工創造條件。包括:搬清室內家具、陳設或將室內不宜搬動的家具、陳設歸堆、遮蓋,以不影響施工為原則;
(2)免費提供施工期間的用水、用電;
(3)負責到小區物管和有關部門辦理有關手續并繳納各類費用,如小區有關部門要求乙方繳納相關不合理的費用,甲方應負責與小區相關部門協商、繳納;
(4)乙方不拆動室內承重結構,如需拆改原建筑的非承重結構或設備管線,甲方負責到有關部門辦理相應的審批手續,并向乙方施工負責人提供審批手續證明,交乙方施工現場負責人收留備案。
2、乙方的施工現場職責
(1)施工中嚴格執行安全施工操作規范、防火規定及質量標準,按期保質保量完成工程;
(2)嚴格執行有關部門關于施工的規定,不得擾民及污染環境;
(3)保護好原居室的煤氣管道,保證室內上、下水管道的暢通;
(4)工程完工后負責初步清掃施工現場,做到文明施工。
3、施工現場的移交
(1)甲方有權利參與工程質量和施工進度的監督,有義務積極配合材料進場、分階段驗收、竣工驗收等簽認手續;甲方不在期間,指定 為人對進場材料、 分階段驗收、竣工驗收、工程變更等進行簽認;
(2)施工過程中甲方對不符合約定的一項、多項工程有權利提出異議,經雙方協商確認該異議成立的,乙方應負責修理以達到合同約定;如因甲方原因要求一項或者多項工程返工、修理的,工期應相應的順延,并承擔相應增加的費用。
第六條:材料的采購和進場
1、乙方采購的材料,應符合《裝飾工程預算書》的要求,材料運輸費用由 方承擔。
2、乙方采購的材料、設備如不符合國家標準質量要求,或規格有差異,應禁止使用。如已使用,對工程造成的損失均由乙方負責。
3、甲方自購的材料、設備,應符合設計、施工圖紙的要求,并應按時供應到施工現場,材料運輸費用由甲方承擔。甲方提供的主要材料,由乙方負責保管,由于乙方的重大過失而造成的損失,由乙方負責賠償。
第七條:工期順延
1、工程項目增加或設計變更的工期順延。
2、由于甲方支付款項時間或其它因素所引起的工期順延。
3、停水停電以及小區規定不能施工的工期順延。
4、因甲方未按合同約定完成其應負責的工作而影響工期的工期順延。
5、因甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量造成返工的工期順延。
6、由于甲方提供材料時間的原因造成的工期順延。
7、施工中,甲方私自要求乙方施工人員擅自增減或變更工程項目所造成的工期順延。
8、人力不可抗拒工期順延。
9、如因乙方的原因造成返工的,工期不變。
第八條:工程質量
雙方約定以國家行業標準《建筑裝飾裝修工程質量驗收規GB50210-2019》為質量標準。施工過程中雙方如對工程質量發生爭議,可申請由云南省家裝中心投訴調解部對工程質量進行認證,經認證若工程質量不符合合同約定的標準,認證過程支出的相關費用由乙方負責并對不合格的項目進行整改;經認證若工程質量符合合同約定的標準,則認證過程支出的相關費用由甲方負責。
第九條:工程驗收
1、工程竣工后,乙方應通知甲方驗收,甲方應自接到驗收通知后兩天內組織驗收,填寫工程驗收單。在工程款接結清后,辦理移交手續。
2、本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修期為 年。
3、甲方在接到乙方的驗收通知后逾期未進行驗收的,或者未經驗收有任何使用行為的,視為該工程已經驗收合格。
第十條:工程款的支付
1、雙方經協商同意工程款按以下第 種方式支付
(1)合同生效后,甲方按下表中的約定直接向乙方支付工程款;
注:工程完成3/4指-------泥工完畢,木工完成80%,油漆進場。
(2)開工前三天,甲方向乙方支付 預付款 元,大寫:
元,余款在工程驗收后,甲方確認結算書時支付完畢;
(3)其他方式:
。
2、工程驗收合格后,乙方向甲方提出工程結算,并將有關資料送交甲方。甲方接到資料后三天內如未有異議,即視為認可,甲方在工程結算文件上簽字確認,甲方簽字時向乙方付清全部工程尾款。若甲方有異議應在接到資料后三天內以書面形式提出,未提出書面異議或者無故拒絕簽字確認的,視為甲方已確認結算書。
3、甲方付款必須付至乙方指定的賬戶或者將款交給乙方指定的人員,在乙方指定人員收款的情形下,甲方必須在該人員持有乙方法人代表簽署并加蓋公章的收款授權委托書的條件下才能支付,否則一切后果由甲方承擔。
第十一條:違約責任
1、合同雙方當事人中的任何一方因未履行合同約定或違反國家法律、法規及有關政策規定,受到罰款或給雙方造成損失的均由責任方承擔責任,并賠償給對方造成的經濟損失。
2、未辦理驗收手續,甲方提前使用或者擅自動用工程成品、半成品而造成損失的,由甲方負責。
3、合同履行過程中甲方單方面解除合同的,應向乙方支付工程總價30%的損害賠償金;乙方單方面解除合同的,應向甲方支付工程總價30%的違約金。
4、甲方未按期支付工程款的,每延誤一天向對方支付違約金50元。
5、由于甲方原因,工程質量達不到雙方約定的質量標準,乙方負責修理,甲方需付工資及相關材料費。
6、由于乙方原因,工程質量達不到雙方約定的質量標準,乙方負責修理,工期不予順延。
7、由于乙方原因致使工期延誤,每延誤一天向對方支付違約金50元。
第十二條:爭議解決
1、本合同覆行期間,雙方如發生爭議,在不影響工程進度的前提下,雙方應友好協商解決或憑本合同向當地有關建設部門投訴,請求解決。
2、當事人不愿通過協商、調解解決,或協商解決不成時,可以依法通過訴訟解決,如訴訟則由乙方所在地法院管轄。
第十三條:其他
1、本合同一式兩份,雙方各執一份,自簽字(蓋章)之日起生效。
2、補充合同與本合同具有同等的法律效力。
3、本合同包括合同附件、補充合同。
第十四:合同附件
1、家裝工程預算書
2、家裝工程設計、施工圖紙
3、工程變更單
4、隱蔽工程驗收單、各工組工程驗收單、材料進場驗收單、竣工驗收單
5、竣工結算書
甲方(簽字): 乙方(蓋章):
聯系電話: 公司負責人:
住址: 公司地址:
簽約日期: 年 月 日 簽約日期: 年 月 日
家庭房屋裝修合同二:
委托方(甲方): 承接方(乙方):
甲、乙雙方經友好洽談和協商,甲方決定委托乙方房屋進行地磚、墻磚鋪設,訂立本協議,以共同恪守。
一、工程地點:____區____街____單元____室
二、形式結構:____層式 ____室____廳____廚____衛
三、工程項目:
1、四個房間(兩臥室、兩客廳)地面鋪設80*80瓷磚,打地角線,要求平整;一個廚房,一個衛生間墻面25*40鋪瓷到頂,留出吊頂空間,邊角打磨,地面鋪30*30瓷磚,要求平整;兩個陽臺地面鋪設30*30瓷磚,要求平整。
2、未盡細節的之處,由甲方提出方案,商量確定。
四、承包方式:甲方按乙方要求必須保證裝修期間的所需材料(乙方需提前通知甲方),和施工期間的午餐供應,乙方負責施工。
五、質量標準:施工質量要符合安全要求,裝修質量不得低于同一施工類型的裝修標準,雙方認可。工程竣工驗收合格后,3個月內因乙方施工出現質量問題,乙方負責無償返工維修。
六、工程造價:材料由甲方提供,甲方支付乙方裝修人工費_____ ____元人民幣。
七、付款方式:為確保工程質量,暫扣500元押金,XX 年 4 月_ _日至 XX 年 7 月 日內無任何問題,將全額返還乙方。工程完工后,經甲方驗收,如符合以上施工項目和設計要求,三天內付清乙方人工費,
八、本協議一式兩份,甲乙方各執一份,具有相同效應。本協議自雙方簽字之日起生效。
甲方: 乙方:
簽字(蓋章): 簽字(蓋章):
聯系電話: 聯系電話:
年 月 日 年 月 日
----------
甲方(發包方):
身份證號碼:
乙方(承包方):
身份證號碼:
雙方協商,訂立本協議,以共同恪守。如下:
一、工程項目:
1、三個房間(兩臥室、一客廳,以下簡稱三個房間)打地角線,包暖氣及管線(客廳要對稱),房頂四周打石膏線,包三個房間的門、窗;客廳、臥室鋪強化木地板;清除所有房間原有涂料,客廳、臥室打膩子,刷立邦漆兩次。
2、通陽臺的門窗處打一吧臺,上方根據甲方要求(圖紙)做一置物架;陽臺東側打一多用途柜(底下放鞋、上面書柜)、西側打一吊柜,包陽臺、鋪磁磚、吊pvc板。
3、衛生間、洗臉間、廚房鋪磁磚到頂,屋頂吊pvc板;廚房地面鋪磁磚,打一灶臺。
4、房間電源線路根據甲方要求適當調整,客廳門后一多用途柜(底下放鞋,上面掛衣服)。
5、未盡細節的之處,由甲方提出方案,商量確定。
二、承包方式:
甲方按乙方要求必須保證裝修期間的所需材料(乙方需提前通知甲方),乙方負責施工。
三、質量標準:
施工質量要符合安全要求,裝修質量不得低于同一施工類型的裝修標準,雙方認可。
四、施工期限:
二六年八月二十日至二六年十月十日,如不能按期完成,每天將處罰金五十圓。
五、工程造價:
材料由甲方提供,甲方只支付乙方裝修人工費伍仟陸佰圓人民幣。
六、付款方式:
工程完工后,經甲方驗收,如符合以上施工項目和設計要求,三天內一次將裝修人工費付清。
七、其它問題:
裝修項目的具體要求,由甲方提出,乙方實施。本協議未盡事宜,由雙方協商解決。本協議自雙方簽字之日起生效。
八、本協議一式兩份,甲、乙方各執一份,具有相同效應。
甲方: 乙方:
標準房屋轉租合同范文1轉租人(以下簡稱甲方):___________, 身份證號:______________ 承租人(以下簡稱乙方):___________, 身份證號:______________ 當事人就房屋一部轉租達成以下協議:
第一條 轉租人經得出租人的同意,就承租地址為__濟南____市_ 歷下區小柳行頭村居委會 _轉租與承租人為居住使用。
第二條 轉租期限
__20xx____年__9__月_11__日起,至__20xx___年___10___月__12__日止,計___壹__月整。
第三條 租金
1.每月租金人民幣___330__元,每月__11__日以前繳納(直接交于轉租人)。
2.保證金人民幣____元,于轉租期滿交還房屋時無息返還。
第四條 使用轉租物的限制
1.本轉租房屋系供居住之用。
2.未經甲方同意,乙方不得將轉租房屋全部或一部分轉租、出借、頂讓,或以其他變相方法由他人使用轉租房屋。
3.乙方于轉租期滿應即將轉租房屋遷讓交還,不得向甲方請求遷移費或任何費用。
4.轉租房屋不得供非法使用;或存放危險物品影響公共安全。
5.轉租房屋有改裝設施的必要,乙方取得甲方的同意后得自行裝設,但不得損害原有建筑,乙方于交還轉租房屋時并應負責回復原狀。
第五條 危險負擔
乙方應妥善使用轉租房屋,除因天災地變等不可抗拒的情形外,因乙方的過失致轉租房屋損毀,應負損害賠償之責。轉租房屋因自然的損壞有修繕必要時,由甲方負責修理。
第六條 違約責任
1.乙方違反約定方法使用轉租房屋,或拖欠租金達兩期以上,經甲方催告限期繳納仍不支付時,不待轉租期限屆滿,甲方得終止租約。
2.乙方于終止租約或轉租期滿不交還房屋,自終止租約或轉租期滿之翌日起,乙方應支付按房租1倍計算違約金。
第七條 其他特約事項
1.轉租房屋的稅費由甲方負責,乙方水網電費自行負擔(月共計100元整)。
2.乙方遷出時,如遺留家具雜物不搬的,應當保留,應由甲方返回時處理。
3.甲方諸如電腦、熱水器、可有乙方合法合理使用,在合約期內若有損壞應有乙方負責賠償。。
4.本合同轉租期限未滿,一方擬終止租約時,須得對方的同意。
第八條 出租人對于轉租人將租賃房屋一部轉租與承租人的應予以同意。 本合同一式兩份,當事人各執一份為憑。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
標準房屋轉租合同范文2甲方(出租方):
乙方(承租方):
甲方和乙方根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產
一、 房屋的座落、面積及裝修、設施
1、甲方將其合法擁有的座落在
2、甲方出租給乙方使用的該房屋建筑面積共 平方米;
3、乙方使用區域為房屋室內。
二、 租賃用途
1、乙方向甲方承諾,租賃該房屋僅作為 辦公 使用;
2、在租賃期限內,未事前征得甲方的書面同意,乙方不得擅自改變該房屋使用
三、 租賃期限
1、該房屋租賃期共 年,自 年 月 日起至 年 月 日止;
2、租賃期滿,甲方有權收回全部出租房屋,乙方應如期交還。如延期,乙方應
四、 租金及支付方式
1、租金從 年 月 日正式起算:
第一年( 年 月 日至 年 月 日)房屋租金標準為
第二年( 年 月 日至 年 月 日)房屋租金標準為
第三年( 年 月 日至 年 月 日)房屋租金標準為
2、該房屋租金支付方式:√年 、半年;先付后用;第一期租金簽定合同七個
五、 物業服務費及其他費用
1、甲方委托提供該房屋物業管理服務,乙方繳納首期租
2、乙方在租賃期限內,使用的 √水 √電費 √電話 √網絡使用費 √物
3、根據甲方要求乙方應支付甲方房屋押金人民幣: 元 (¥ ,合同
4、在租賃期,如果發生政府有關部門征收本合同未列出項目但與使用該房屋有
六、 房屋修繕責任
1、在租賃期限內,甲方應保證出租房屋的使用安全。乙方應愛護并合理使用其
2、如因不可抗力原因,導致房屋損壞或造成乙方損失的,雙方互不承擔責任;
3、室內現有設施:
七、 轉租的約定
1、除甲、乙雙方在本合同補充條款中另有約定外,乙方在租賃期限內,轉租該
2、甲方同意乙方轉租的,甲方與受轉讓方重新簽訂租賃合同,本合同即時終止。
八、 變更和解除本合同的條件
1、在租賃期限內,非下列情況之一的,不得變更或解除本合同。
(1) 甲方或乙方因有特殊原因,經雙方協商一致,同意甲方提前收回或乙方提前退交部分或全部房屋的;
(2) 因出現非甲方原因的情況,使該房屋設施的正常運行,或水、或電等正常供應中斷,乙方認為嚴重影響正常使用房屋的;
(3) 因乙方違反本合同的約定,且經甲方提出后的十五天內,乙方未予以糾正的;
(4) 因不可抗力的因素致使該房屋及其附屬設施損壞,本合同不能繼續履行的。
2、變更或解除本合同的,要求變更或解除本合同的一方應主動向另一方提出,因變更或解除本合同,使一方遭受損失的,除本條款第1款第(4)項可依法免除責任外,應由另一方負責賠償。
九、 甲方責任
1、甲方未按本合同約定的時間,交付該房屋供乙方使用的,每逾期一天,甲方應按月租金的3‰向乙方償付違約金。逾期七天,則視甲方不履行本合同。甲方除應按上述規定支付違約金外,若支付的違約金不足抵付乙方損失的,甲方還應負責賠償;
2、在租賃期限內,甲方因非本合同第九條第1款規定的情況,擅自解除本合同,提前收回該房屋的,甲方應按月租金的兩倍向乙方支付違約金,若支付的違約金不足抵付乙方損失的,甲方還應負責賠償;
3、甲方在本合同有效期限內出售房屋的,應當提前通知乙方,乙方在同等條件下享有優先購買權,乙方在接到通知之日起15日內書面回復甲方,逾期未回復,視為放棄優先購買權;若房屋出售給第三方,本合同對新的產權所有人繼續有效;
4、甲方應保證出租之房屋其所有,并無產權及使用權的糾紛,如發生產權及使用權的糾紛,應由甲方承擔乙方的全部損失。
十、 乙方責任
1、在租賃期內,乙方有下列行為之一的,甲方有權終止本合同,收回該房屋,乙方賠償甲方兩個月房租的違約金,修復費用由乙方承擔;
(1) 未經甲方書面同意,擅自將該房屋轉租、轉借他人使用的;
(2) 未經甲方書面同意,擅自拆改變動房屋結構,或損壞房屋,且經甲方書面通知,在限定時間內仍未糾正、并修復的;
(3) 擅自改變本合同規定的租賃用途,或利用該房屋從事違法違章活動的;
(4) 拖欠租金累計半個月以上的。
2、在租賃期限內,乙方未經甲方同意,中途擅自退租的,乙方應按月租金的兩倍向甲方支付違約金;若支付的違約金不足抵付甲方損失的,乙方還應負責賠償。
3、裝修規定
(1)乙方必須遵守和所屬物業公司簽訂的裝修管理協議,乙方在房屋裝修前,須提前三天將擬定的裝修方案報甲方和物業公司審核,書面同意后,乙方方可進場裝修;
(2)乙方不得損壞、改變房屋內部結構、設施、設備;若增加取暖、制冷設備,設置對房屋結構有影響的設備,須征得甲方書面同意,投資由乙方自理;
(3)當租賃期滿或其他原因導致合同提前解約,根據甲方需要,乙方須將承租房屋恢復原狀;新增的與房屋主體不可分割的設施,無償轉讓給甲方;同時乙方不得破壞和拆除已裝修部分及房屋架構,破損及安裝設施留下的孔洞修復完好。否則,甲方有權從乙方所交納的押金中扣除恢復工程所需費用,如押金不足以支付以上費用的,甲方有權要求乙方賠償全部損失。
十一、 其他條款
1、本合同未盡事宜,經甲、乙雙方協商一致,可訂立補充條款。補充條款及附件均為本合同不可分割的一部分,與本合同具有同等效力;
2、甲、乙雙方在簽署本合同時,具有完全民事行為能力,對各自的權利、義務、責任清楚明白,并愿按合同規定嚴格執行。如一方違反合同,另一方有權按本合同約定索賠;
3、甲、乙雙方在履行本合同過程中若發生爭議,應協商解決。協商不成時,雙方可向該房屋所在地區的人民法院起訴;
4、本合同(正本)連同附件一式肆份,甲方執叁份,乙方執壹份,均具有同等法律效力。
5、合同價為不含稅價,如乙方要求開具發票,稅金由乙方承擔。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
標準房屋轉租合同范文3出租方(以下簡稱甲方): 承租方(以下簡稱甲方):
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規規定,在平等、自愿、協商一致的基礎上,甲、乙雙方就下列房屋的租賃達成如下協議:
一、甲方于20xx年4月1日將位于福清市融僑開發區福清福明包裝工業有限公司廠區一號廠房二樓60平方米左右租給乙方做為辦公使用。(附件圖案)
二、租賃期限自20xx年 月 日至20xx年 月 日為止。
三、月租金為人民幣貳仟元整,全年貳萬肆仟元整,第二年起月租金按上一年租金的5%遞增。
四、租金按半年結算一次,每次提前一個月付款下一次租金。
五、乙方向甲方交付一個月租金(20xx元)做為押金,于合同期滿后經甲方驗收房屋正常后退還乙方。
六、甲方保證本出租屋權屬清楚,若發生與甲方有關的產權糾紛或債務,由甲方承擔全部責任,與乙方無關。
七、租賃期滿后,本合同即終止。如乙方要求繼續租賃則需提前一個月向甲方提出,在同等條件下乙方享有優先權。
本合同若有未盡事宜,經甲、乙雙方協定并做出補充條款,其條款與本合同有同等法律效力。如有爭議,甲、乙雙方應友好協商解決,協商不成可向當地房地產仲裁機構調解或起訴人民法院裁決。本合同一式兩份,甲乙雙方各執一份,簽訂之日其生效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
二、本合同簽訂前,雙方當事人應當按《上海市房屋租賃條例》及其實施意見的規定,相互交驗有關證件,如:房屋租賃合同登記備案證明、出租人同意轉租的書面證明或租賃合同約定可以轉租的條款和雙方當事人的身份證等。其中,將承租房屋轉租給外來流動人員,轉租人應出示公安部門發放的《房屋租賃治安許可證》。
三、本合同簽訂后的15日內,應按規定向房屋所在地區、縣房地產交易中心或農場系統受理處辦理房屋轉租合同登記備案證明。以保護雙方當事人的利益,不辦理登記備案,不得對抗第三人。
四、凡當事人一方要求登記備案,另一方不予配合的,要求登記備案的一方可持本合同,有效身份證明等有關文件辦理登記備案。
五、本合同文本系市房是資源局和上海市工商局根據《上海市房屋租賃條例》制定的示范文本。其合同條款均為提示性條款,供轉租雙方當事人約定采用。本合同中的未盡事宜,可由雙方當事人協商一致后,訂立補充條款予以明確。
六、本合同文本可向房屋所在地區、縣房地產交易中心或農場系統受理處購取。雙方當事人使用本合同前應仔細閱讀,認真了解各條款內容。如有不明確的,可向各區、縣房地產管理部門或房地產交易中心詢問。
七、本合同為示范文本,供當事人參照使用。
八、本合同的租賃關系由經紀機構或居間的,則租賃當事人應當要求經紀機構和經紀人在本合同的最后頁簽字、蓋章。-
(合同編號:)
合同雙方當事人:
轉租方(甲方):
受轉租方(乙方):
根據《中華人民共和國合同法》、《上海市房屋租賃條例》的規定,甲、乙雙方在平等、自愿、公平和誠實信用的基礎上,經協商一致,就甲方將其依法承租的房屋轉租給乙方使用、收益、由乙方向甲方支付租金等事宜、訂立本合同。
一、轉租房屋的情況
1-1甲方依法承租的座落于____(區/縣)____路____弄(新村)__號__室的____(公有居住/非公有居住)房屋已(書面告知公房出租人/按房屋租賃合同的轉租約定/征得房屋出租人書面同意),由甲方將上述承租房屋____(全部/部分)即__號__室(以下簡稱該房屋)轉租給乙方。該房屋的建筑面積____平方米。該房屋平面圖見本合同附件(一)。
1-2該房屋的共用或合同部位的使用范圍、條件的要求;現有裝修、附屬設施和設備狀況,由甲、乙雙方在本合同附件(二)、(三)中予以明確。甲、乙雙方同意附件(二)、(三)作為甲方向乙方交付該房屋和乙方在本合同轉租期滿向甲方交還該房屋時的驗收依據。
二、租賃用途
2-1甲方已向乙方出示該房屋____(租賃合同登記備案證明/租用公房賃證)(編號____)。該房屋的用途為____,乙方承諾按____(租賃合同登記備案證明/租用公房憑證)所載明的用途使用該房屋。
2-2乙方保證,在轉租期間未事先書面通知甲方,并由甲方按租賃合同的約定取得出租人的書面同意以及按規定報經有關部門核準前,不擅自改變該房屋使用用途。
三、轉租期限及交付日期
3-1甲、乙雙方約定,甲方于__年__月__日前向乙方交付該房屋。轉租期為__個月。自__年__月__日起至__年__月__日止。甲方保證該轉租期限未超出____(租賃合同/前一個轉租合同)的租期。
3-2轉租期滿,甲方有權收回該房屋,乙方應如期返還。在租賃合同約定的期限內,乙方需繼續承租該房屋的,則應于轉租期屆滿前__個月向甲方提出續租書面要求,經甲方同意后重新簽訂轉租合同。
四、租金、支付方式和期限
4-1甲、乙雙方約定,該房屋每日每平方米建筑面積租金為(__幣)___元,月租金總計為(__幣)___元。(大寫:___萬___千___百___拾___元___角整)。該房屋租金___(年/月)內不變。自第___(年/月)起,雙方可協商對租金進行調整。有關調整事宜由___(甲/乙)雙方在補充條款中約定。
4-2乙方應于每月___日前向甲方交付租金。逾期支付的,每逾期一日,則乙方需按日租金的__%支付違約金。
4-3乙方支付租金的方式如下:_________________________。
五、其它費用
5-1在房屋轉租期間,乙方使用該房屋所發生的水、電、煤氣、通訊、設備、物業管理、____等費用由____(甲方/乙方)承擔。其它有關費用,均由____(甲方/乙方)承擔。
5-2乙方負責支付的一述費用,計算或分攤辦法、支付方式和時間:______________________。
六、房屋使用要求和維修責任
6-1在轉租期間,乙方發現該房屋及其附屬設施有損壞或故障時,應用時通知甲方;由甲方按租賃合同的約定,在接到乙方通知后的___日內進行維修。逾期不維修的,乙方可代為維修費用由甲方負責承擔。
6-2乙方應合理使用并愛護房屋及其附屬設施。因乙方使用不當或不合理使用,致使該房屋及其附屬設施損壞或發生故障的,乙方應負責修復。乙方拒不維修,甲方或出租人可代為維修,費用由乙方承擔。
6-3轉租期間,甲方保證該房屋及其附屬設施和設備處于正常的可使用和安全狀態。甲方或出租人要對該房屋進行檢查、養護的,應提前__日通知乙方。檢查養護時,乙方應予配合。如因乙方阻撓養護、維修而產生的后果,則概由乙方負責。
6-4在轉租期間,出租人需要對該房屋進行改建、擴建或裝修的,甲方負有告知乙方的義務。具體事宜可由甲、乙雙方在條款中另行商定。
6-5乙方需裝修房屋或者增設附屬設施和設備的,必須事先通知甲方,由甲方按租賃合同的約定征得出租人的書面同意,按規定需經有關部門審批的則應報經有關部門核準后方可進行。
七、房屋返還時的狀態
7-1除甲方同意乙方續租外、乙方應在本合同的租期屆滿后的__日內應返還該房屋,未經甲方同意逾期返還房屋的,每逾期一日,乙方應按(__幣)____元/平方米向甲方支付該房屋占用使用費。
7-2乙方按本合同約定返還該房屋時,應經甲方驗收認可,并相互結清各自的費用,方可辦理退租手續。
八、轉租、轉讓和交換
8-1在轉租期間,乙方再轉租房屋須事先書面通知甲方,并由甲方按租賃合同的約定征得出租人的書面同意。
8-2乙方向甲方承諾,在轉租期間不將該房屋承租權轉讓給他人或與他人承租的房屋交換使用。
九、解除本合同的條例
9-1在轉租期間,租賃合同被解除的,本合同也隨之終止,因本合同終止使乙方遭受損失的,甲方應按月租金的__倍向乙方支付違約金。如支付的違約金不足抵付乙方損失的,甲方還應負責賠償。但下列情況除外:
(一)該房屋占用范圍的土地使用權依法提前收回的;
(二)該房屋因社會公共利益或城市建設需要被依法征用的或者拆遷的。
(三)該房屋毀損、滅失或者被鑒定為危險房屋的;
(1)房屋贈與合同是單務合同、無償合同
贈與人自愿單方承擔將房屋無償贈與對方的義務,但不享受對等的權利;受贈人則享有無償接受對方所贈房屋的權利,一般不承擔法律上的義務,即使受贈人在接受贈與時附有一些義務,但這些義務并非與所取得的權利互為代價。
(2)房屋贈與合同是實踐性合同
贈與人必須把贈與房屋實際交付給受贈人,受贈人接受贈與房屋后,房屋贈與的民事法律行為才完成,合同才算生效。但在實物交付后,則不得再行撤回贈與。如果因贈與人撤回贈與而發生糾紛,受贈方可請求人民法院裁決。
(3)房屋贈與合同是要式合同
房屋贈與同房屋買賣一樣,都屬于所有權的轉移。按照《城市私有房屋管理條例》的規定,應提交各項證明辦理登記過戶手續。如果當事人未辦理過戶手續,根據《合同法》第44條、1999年12月19日最高人民法院《關于適用(合同法)若干問題的解釋(一)》第9條的規定,贈與合同仍然有效,但贈與的房屋所有權不能轉移。
相關法規
據國家財政部下發個人無償受贈房屋有關個人所得稅問題通知指出,三種情形下的房屋產權無償贈與,對當事雙方不征收個人所得稅。通知全文如下:
一、以下情形的房屋產權無償贈與,對當事雙方不征收個人所得稅:
(一)房屋產權所有人將房屋產權無償贈與配偶、父母、子女、祖父母、外祖父母、孫子女、外孫子女、兄弟姐妹;
(二)房屋產權所有人將房屋產權無償贈與對其承擔直接撫養或者贍養義務的撫養人或者贍養人;
(三)房屋產權所有人死亡,依法取得房屋產權的法定繼承人、遺囑繼承人或者受遺贈人。
二、贈與雙方辦理免稅手續時,應向稅務機關提交以下資料:
(一)《國家稅務總局關于加強房地產交易個人無償贈與不動產稅收管理有關問題的通知》(國稅發〔20xx〕144號)第一條規定的相關證明材料;
(二)贈與雙方當事人的有效身份證件;
(三)屬于本通知第一條第(一)項規定情形的,還須提供公證機構出具的贈與人和受贈人親屬關系的公證書(原件)。
(四)屬于本通知第一條第(二)項規定情形的,還須提供公證機構出具的撫養關系或者贍養關系公證書(原件),或者鄉鎮政府或街道辦事處出具的撫養關系或者贍養關系證明。
稅務機關應當認真審核贈與雙方提供的上述資料,資料齊全并且填寫正確的,在提交的《個人無償贈與不動產登記表》上簽字蓋章后復印留存,原件退還提交人,同時辦理個人所得稅不征稅手續。
三、除本通知第一條規定情形以外,房屋產權所有人將房屋產權無償贈與他人的,受贈人因無償受贈房屋取得的受贈所得,按照“經國務院財政部門確定征稅的其他所得”項目繳納個人所得稅,稅率為20%。
四、對受贈人無償受贈房屋計征個人所得稅時,其應納稅所得額為房地產贈與合同上標明的贈與房屋價值減除贈與過程中受贈人支付的相關稅費后的余額。贈與合同標明的房屋價值明顯低于市場價格或房地產贈與合同未標明贈與房屋價值的,稅務機關可依據受贈房屋的市場評估價格或采取其他合理方式確定受贈人的應納稅所得額。
五、受贈人轉讓受贈房屋的,以其轉讓受贈房屋的收入減除原捐贈人取得該房屋的實際購置成本以及贈與和轉讓過程中受贈人支付的相關稅費后的余額,為受贈人的應納稅所得額,依法計征個人所得稅。受贈人轉讓受贈房屋價格明顯偏低且無正當理由的,稅務機關可以依據該房屋的市場評估價格或其他合理方式確定的價格核定其轉讓收入。
六、本通知自之日起執行。
財政部 國家稅務總局
20xx年五月二十五日
【贈與合同】房屋贈與協議書范本
贈與人: 、男、 歲、住 (下稱甲方)
受贈人: 、男、 歲、住 (下稱乙方)
甲、乙雙方在平等自愿的基礎上,就房屋贈與事宜達成如下一致協議:
一、甲方自愿將其所有的位于 房屋贈與乙方,乙方自愿受贈。
二、贈與房屋的四至界鄰為:
三、贈與房屋的房屋所有權證號為: 。
四、乙方必須盡心盡力贍養甲方,為甲方養老送終。
五、本協議經甲、乙雙方簽字后,甲方不得隨意撤銷。
六、本協議簽訂的同時該房的所有權隨即轉移給乙方。
七、甲方必須協助乙方辦理房屋過戶手續,所需費用由乙方承擔。
八、本協議一式貳份,甲、乙雙方各執一份。
九、本協議經甲、乙雙方簽字后立即生效。
贈與人:
受贈人:
見證人:
年 月 日
程序
一、贈與人與受贈人簽訂房屋贈與的書面合同,即贈與書
贈與書的主要內容為:
1、贈與人與受贈人的姓名、性別、出生日期和家庭住址;
2、贈與人與受贈人的關系;
3、贈與的理由;
4、被贈與標的物的名稱、數量和基本狀況、坐落地點;
5、贈與人對贈與行為的意思表示;
6、贈與人在贈與書上簽名或蓋章、簽名日期。
二、辦理公證
根據司法部、建設部《關于房產登記管理中加強公證的聯合通知》的規定,房屋贈與必須辦理公證。辦理贈與公證由贈與人住所地或贈與行為發生地公證處受理。贈與不動產的,也可由不動產所在地公證處受理。辦理贈與公證申情人應提交下列證件和材料:
1、贈與人的身份證件(居民身份證、戶口簿、護照、通行證復印件);
2、贈與書;
3、贈與物清單及所有權證明,如房產證、存單等;
4、贈與物為共有財產的,應提供共有人同意將財產贈與他人的書面意見;贈與物為集體所有的,應提交該集體組織成員同意贈與的書面意見;贈與物為全民所有的,應提交國有資產管理部門批準贈與的文件;
三、辦理房屋所有權轉移登記手續
房屋贈與當事人到房地產管理機構申請變更登記,應提交下列證件:
1、房屋贈與申請表;
2、房屋權屬證書(房屋共有的提供共有權證);
3、房屋戶型平面圖;
4、房屋贈與公證書;
5、贈與人及受贈與人身份證或戶口復印件(與原件核對);
6、契稅收據
承租方:______________,以下簡稱乙方。
根據《中華人民共和國合同法》及有關規定,為明確甲、乙雙方的權利義務關系,經雙方協商一致,簽訂本合同。
第一條 甲方將自有的坐落在____市____街____巷___號______(小區)___棟___單元___樓___號的房屋___間(套),建筑面積___平方米、使用面積___平方米,類型___出租給乙方作___使用。裝修及設備情況:______________________________.
第二條 租賃期限
租賃期共___個月,甲方從___年___月___日起將出租房屋交付乙方使用,至___年___月___日收回。
乙方有下列情形之一的,甲方可以終止合同,收回房屋:
1.擅自將房屋轉租、分租、轉讓、轉借、聯營、入股或與他人調劑交換的;
2.利用承租房屋進行非法活動,損害公共利益的;
3.拖欠租金__個月或空置__月的。
合同期滿后,如甲方仍繼續出租房屋的,乙方擁有優先承租權。
租賃合同因期滿而終止時,如乙方確實無法找到房屋,可與甲方協商酌情延長租賃期限。
第三條 租金、交納期限和交納方式
甲乙雙方議定月租金___元,交納方式為____支付,計人們幣(大寫)____________元(元)由乙方在___年___月___日交納給甲方。先付后用。以后每個___月付款一次,應在付款期末前___天支付。
第四條 租賃期間的房屋修繕
甲方對出租房屋及其設備應定期檢查,及時修繕,做到不漏、不淹、三通(戶內上水、下水、照明電)和門窗好,以保障乙方安全正常使用。乙方應當積極配合。
第五條 租賃雙方的變更
1.如甲方按法定手續程序將房產所有權轉移給第三方時,在無約定的情況下,本合同對新的房產所有者繼續有效;
2.乙方需要與第三人互換用房時,應事先征得甲方同意,甲方應當支持乙方的合理要求。
第六條 乙方必須遵守當地暫住區域內的各項規章制度。按時交納水、電氣、收視、電話、衛生及物管等費用。乙方的民事糾紛均自行負責。水、電、氣底數各是:水____噸,電____度,氣____方。
第七條 甲方收乙方押金____元,乙方退房時,結清水、電、氣費,交還鑰匙后,由甲方退還乙方押金____元。
第八條 違約責任
1.甲方未按本合同第一、二條的約定向乙方交付符合要求的房屋,負責賠償___元。
2.租賃雙方如有一方未履行第四條約定的有關條款的,違約方負責賠償對方___元。
3.乙方逾期交付租金,除仍應補交欠租外,并按租金的___%,以天數計算向甲方交付違約金。
4.乙方擅自將承租房屋轉給他人使用,甲方有權責令停止轉讓行為,終止租賃合同。同時按約定租金的___%,以天數計算由乙方向甲方支付違約金。
5.本合同期滿時,乙方未經甲方同意,繼續使用承租房屋,按約定租金的___%,以天數計算向甲方支付違約金后,甲方仍有終止合同的申訴權。
第九條 免責條款
1.房屋如因不可抗拒的原因導致損毀或造成乙方損失的,甲乙雙方互不承擔責任。
2.因市政建設需要拆除或改造已租賃的房屋,使甲乙雙方造成損失,互不承擔責任。
因上述原因而終止合同的,租金按實際使用時間計算,多退少補。
[本文由第 一·范 文 網整理,版權歸原作者、原出處所有。]
第十條 爭議解決的方式
本合同在履行中如發生爭議,雙方應協商解決;協商不成時,任何一方均可向房屋租賃管理機關申請調解,調解無效時,可向經濟合同仲裁委員會申請仲裁,也可向人民法院。
第十一條 其他約定事宜
1.___________________________________________________________________________.
2.___________________________________________________________________________.
第十二條 本合同未盡事宜,甲乙雙方可共同協商。
本合同一式2份,甲乙方各執1份。從簽字之日起生效,到期自動作廢。
甲方(簽字蓋章)
乙方(簽字蓋章)
身份證號碼:
身份證號碼:
聯系電話:
聯系電話:
住址:
住址:
年月日