時間:2022-02-04 23:59:27
開篇:寫作不僅是一種記錄,更是一種創造,它讓我們能夠捕捉那些稍縱即逝的靈感,將它們永久地定格在紙上。下面是小編精心整理的12篇建房合同,希望這些內容能成為您創作過程中的良師益友,陪伴您不斷探索和進步。
地址:________________
電話:______傳真:_____
授權代表:____職務:_____
乙方:________________
地址:_______________
電話:______傳真:_____
授權代表:____職務:_____
第一條前言
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》和其他有關法律、法規的規定,基于:
1.甲方已于___年___月___日依法以招標(或拍賣、行政劃撥)方式取得位于___、編號為___的地塊的土地使用權,該地塊的規劃用途為______、容積率為___、計劃建筑面積為___平方米、土地使用權年限自___年___月___日至___年___月___日止、土地使用權證(或用地紅線圖)編號為____;
2.乙方是經主管部門批準獲得房地產開發企業資質的具有獨立法人資格的房地產開發企業;
甲乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上,簽訂本合作建房合同。
第二條合作建房
甲方同意提供依現狀上述第一條所指的地塊的土地使用權,乙方同意按本合同第三條的約定提供建房資金,雙方合作開發建成_____棟_____層的辦公(或商住、住宅)樓,并按本合同第六條的約定進行產權分成。
第三條建房資金
建房資金預計為人民幣__________元,全部由乙方提供,實際建筑成本高于或低于該預計數額的部分由乙方承擔和享有。
建房資金指本合同生效后至房屋經驗收合格且甲方取得房地產證時止所需的一切成本、費用。該建房資金不包括甲方因招標、拍賣方式取得土地使用權而應繳的土地使用費或因劃撥方式取得土地使用權而應補繳的地價款。
第四條報批手續
除按規定應由雙方共同辦理的報批手續外,包括本合同在內的所有報批手續均由乙方負責辦理,但甲方有義務協助乙方辦理報批手續,包括毫不遲延地提供甲方持有的所需材料。
第五條設計、建筑
工程設計和建筑的招標、施工監督由甲方負責,但按本合同第條約定產權應分給甲方部分的設計圖紙須經甲方書面認可后方可報批并實施。
工程設計的招標工作應在本合同生效后第____天內完成,整個建筑工程應在本合同生效后第天內開工,并在第個月內完成竣工驗收工作。
第六條產權分成
全部建筑的產權由甲、乙雙方按下列方式或比例分成:甲方擁有____棟____層房屋的產權,乙方擁有____棟____房屋的產權。
乙方應在工程竣工驗收合格后_____日內辦理完甲方應分得產權部分房屋的房地產證。
第七條違約責任
1.如乙方未能按本合同第五條第二款的約定時間完成工程設計的招標工作、或在本合同生效后第____天內開工、或在第____個月內完成竣工驗收工作,甲方有權解除合同,并有權要求乙方賠償損失。
2.除因甲方的原因造成延誤外,如乙方未能按第六條第二款約定的時間辦好房地產證,乙方應按主管部門的指導租金價格向甲方支付違約金。
3.如因甲方的原因造成報批手續或工程的延誤,當拖延時間在____個月以內時,乙方有權要求甲方應按主管部門的指導租金價格向乙方支付違約金;當拖延時間超過三個月以上時,乙方有權解除合同,并有權要求甲方賠償損失。
第八條爭議解決
凡因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議,雙方應友好協商,協商不成,應提交中國國際經濟貿易仲裁委員會深圳分會,按照申請仲裁時該會實施的仲裁規則進行仲裁,仲裁裁決是終局的,對雙方均有約束力。
第九條合同生效
本合同自政府主管部門批準后生效。
甲方:_______________________乙方:_______________________
授權代表(簽字):____________授權代表(簽字):____________
合同編號:_________
建設方:___________(以下簡稱甲方)
聯系人:___________
聯系電話:_________
聯系地址:_________
承建方:___________(以下簡稱乙甲方)
聯系人:___________
聯系電話:_________
聯系地址:_________
甲方擬在村原老房基上建房一幢,并以包清工形式發包給乙方施工,現雙方在平等互利、協商一致的基礎上達成合同條款如下:
第一條:甲方擬建房坐北朝南,磚混結構,甲方現已基礎完工,鋪設好水泥板,交由乙方施工,房屋占地面積____平方米共____層,房屋建成按實量面積計價。
第二條:凡甲方建房所需材料由其提供,根據施工進度乙方應提前____天通知甲方承辦;乙方承攬施工(包建房)采用定額計價形式計價報酬:凡是泥水工、木工以及臨時工等工作全部發包給乙方管理施工。
第三條:乙方施工范圍房屋整體框架結構,落成后,里外墻面粉刷完畢,房屋結構由甲方提供。計價價格為____元/每平方米,其中磚匠工按層計算每平方米為_____元;木工按層計算,每平方米為____元(第一層至第三層按實量面積計算,屋頂按第三層的一半計算)。
第四條:質量要求建筑尺寸均勻整直,乙方應按甲方要求標準施工,如需改變結構或作修改,應經雙方協商一致后方可施工。
第五條:完工時間為本合同簽字后起2021年___月___日前落成。
第六條:付款方法按施工進度計算,第一層至第三層付人民幣___________元(大寫____萬___千___百元整),房屋落成完工驗收合格后付人民幣______元(大寫___萬____千____百元整),余人民幣____元(大寫___萬____千____百元整)作為房屋質量保證金,至____年____月___日止,如無質量問題即付清余款。
第七條:甲方要求乙方對所有施工人員(包括磚匠工、木工)等技工人員一律持證上崗,并對所有施工人員參加人生安全保險,施工中應積極采取安全措施,確實抓好安全生產,施工中如發生安全事故,所造成的傷害均由乙方承擔。
第八條:本合同雙方簽字蓋章后生效。以上協議,雙方必須共同遵守;如未盡事宜由雙方協商解決。
第九條:發生協議爭議時,雙方應友好協商。甲乙雙方如在執行本合同過程中發生爭執,應首先通過友好協商解決,如雙方不能達成一致意見時,可向建房所在地相關機構提出仲裁。
第十條:本合同生效后,均因全面履行本合同的約定以為,如有一方違反本合同的約定,守約方為維護權益,而支付的一切費用均由違約方承擔。
第十一條:本合同一式二份,雙方各執一份。
甲方簽字(簽章):_______
乙方簽字(簽章):_______
簽訂日期:2021年6月25日
個人建房施工合同
甲方:____________________
乙方:____________________
簽訂日期:____年____月____日
個人建房施工合同
甲方(發包人):
乙方(承包人):
甲方將原有的房屋加層施工工程承包給乙方。經雙方協商,達成如下協議:
一、承包方式:甲方房屋加層施工工程以包工不包料的形式承包給乙方,按實際施工面積以140元/平方米的價格計價,立木因高壓線誤工外加1000元,建筑工費總計
23000元,開工預付10000元,瓦房后再預付10000元,剩余部分完工,驗收后一次性付清。
二、工程內容:
1、在現有一層的基礎上加蓋兩層,主體部分要求為斜面瓦屋頂。
2、達到前面兩門三窗,出返水檐1.2米,高50公分,全部貼瓷磚,側墻及后墻全磚到頂水泥上面,房頂達到平整無漏水現象,室內用灰漿上面,平整無爆裂現象。
三、施工安全:乙方負責施工期間的安全生產責任。
從工程開工到工程竣工,在施工過程中,由于乙方的原因導致施工人員及施工人員以外的第三人人身及財產損害的,均由乙方全部負責,甲方不承擔任何責任。
四、在工程開工前,甲方負責接通水、電,并按工程進度提前準備好鋼筋、水泥、砂子、石子、木材等建筑材料。
五、工程費用的計算:
1、工程承包方式為包工不包料,按實際施工面積計算。
2、施工過程中的水費、電費、建筑材料費及運費由甲方承擔。
3、施工人員的食宿費用自理,施工中所用的機器設備、模板、腳手架等費用由乙方承擔。
六、未盡事宜,由甲乙雙方共同協商解決。
七、本合同一式二份,甲、乙雙方各執一份。
合同自簽字之日起生效。
甲方(公章):______
乙方(公章):______
法定代表人(簽字):______
法定代表人(簽字):______
______年____月____日
______年____月____日
個人建房施工合同范文2
甲
方:
乙
方:
根據《建筑法》,《經濟合同法》及有關法律法規,甲乙雙方在平等自愿,公平合理,互惠互利的原則下,通過雙方協商就私人住宅建房工程達成協議,為規范建造私人住宅工程中雙方的民事行為,特制定本合同規定,希望雙方嚴格執行,共同遵守。
甲方將位于環城西路84號商住
大約200平方米全框架混磚加三四層約100平方米自用房的建設施工工程經雙方協商承包給乙方,經雙方協商同意,就該建房工程的施工承包事宜達成如下協議:
一、此次建房的施工承包方式為乙方包工包料。
乙方負責出工建設并自行解決建設施工所需要的所有設備、建房所用全部原材料,施工過程所需的水電費用由乙方支付,施工人員的吃住行生活由乙方自理。乙方在施工過程中,應注意施工安全,全程對施工安全負完全責任,因施工設備的原因和乙方人員操作失誤導致的傷亡事故由乙方負完全責任。由于乙方對施工工地管理疏忽造成的施工人員以外的第三人人身及財產損害的,乙方應對此負全部責任。
二、被建房屋的建筑面積為300平方米,甲方將包括地梁地
下石角在內的房屋建筑工程的施工全部承包給乙方(其中包括粉外墻的涂料、斜屋面琉璃瓦、污水池一個、木工、水電管線安裝)。乙方的施工承包單價為每平方米880元,工程總價款為264000元(大寫:貳拾陸萬肆仟元整)。
三、施工要求。
本工程施工方式為包工包料,面積價格一次性包死。工程每層甲方提供草圖,未經甲方同意不得隨便增加面積,不得偷工減料,使用劣質材料。確實需要變更的,需雙方協商一致經甲乙雙方同意后方可修改,并雙方簽字確定。
部分材料要求:
水泥:均使用紅獅水泥分別為:上下圈梁,坡挑檐均使用425標號水泥,其余使用325標號水泥。
鋼筋:均按圖紙要求。昆鋼二級鋼。
磚:大龍井磚廠。
沙:月望沙坡隆。
石子:王家莊石場。
乙方應按照甲方的建房質量要求保證施工質量。房屋完工交工后,由甲方按照施工要求進行驗收。如房屋出現建筑質量問題,乙方應重新修繕直至符合甲方質量要求為止,并賠償因建筑質量問題給甲方造成的全部損失,重新修繕的費用(包括修繕使用的材料)全部由乙方自行承包。
四、付款方式
開工時,甲方預付工程款80000元給乙方;一、二層澆筑完成經甲方檢驗合格后,甲方付工程款60000元給乙方;三層澆筑完成經甲方檢驗合格后,甲付工程款40000元給乙方。四層澆筑封頂工程完成,經甲方驗收合格后,甲方扣除5000元工程保證金以外,其余全部結清給乙方。
工程保證金在工程保修期滿后付清給乙方。
五、工程工期為5個月,自
年4月6日開工,于
年9月6日竣工,如無特殊原因,乙方不得拖延工期。
六、本協議自甲、乙雙方在該協議文本上簽字(或蓋章)之日起生效。
本協議一式三份。甲方、乙方、證明人各執一份。
甲方(公章):______
乙方(公章):______
法定代表人(簽字):______
法定代表人(簽字):______
______年____月____日
______年____月____日
合同編號:__________
建房施工承包合同范文一
甲方姓名: 住址: 電話:
乙方姓名: 住址: 電話: 甲方將位于 房建設施工工程承包給乙方。甲方與乙方在真實、自愿、平等、互利的基礎上經過充分協商,就該建房工程的施工承包事宜達成如下協議:
一、此次建房的施工承包方式為乙方包工不包料。即甲方負責提供建房所用的全部原材料,乙方負責出工建設并自行解決建設施工所需要的 等設備,其他由甲方提供。
二、被建房屋計劃四層,建筑面積約為 平方米(最終結算以實測為準),甲方將地梁以上(+0以上)的房屋建筑主體工程的施工全部承包給乙方(其中包括 ),主體施工承包單價為每平方米 元,水電安裝每平方米 元,工程總價款為最終實測面積乘以單價。
三、在整個施工過程中,乙方施工人員的伙食和交通由乙方自理,每層樓板現澆時甲方提供當天中午的伙食費 元。
四、甲方負責提供相應的擬建房屋圖紙,乙方應按圖紙施工,如施工問題有變更必須征得甲方的認可同意,因圖紙為簡圖圖紙中未盡事項,由甲乙雙方協調解決。
五、甲方應提供建房所需原材料、場地等條件便利乙方施工(甲方負責將建筑材料運送至施工現場 米之內)。
六、乙方負責找工人,組織、指揮工人施工,乙方及其工人與甲方不存在雇傭關系。
七、乙方在施工過程中,應注意施工安全,全程對施工安全負完全責任,甲方不承擔乙方在施工過程中所發生的一切事故賠償責任。
八、工程工期為:開工之日起( 月 日開工) 個月內完工,按農歷工期計算(因不可抗拒的客觀原因造成的工期耽誤除外)。
九、結算方式:開工后,每建好一層,支付該層工程款的 %給乙方;房屋工程全部完工,經甲方驗收合格再付余款的 %,當年底付清剩余工程款。
十、施工要求:
1、層高:第一層 米,第二至四層 米;
2、所有門窗洞尺寸以甲方在具體施工前的要求為準;
3、外墻及內墻承重為 墻(如陽臺等個別地方更改以甲方要求為準),其他以施工時甲方具體要求為準;
4、廁所(衛生間)為下沉式設計施工;
5、地板現澆厚度為 公分,所有水泥沙漿、混凝土材料比例和強度必須符合國家相關標準;梁和挑澆注凝固后不應有蜂窩、麻面等,更不能出現鋼筋外漏現象;
6、地面整體水平,立面整體垂直,房屋直角的地方不能縱角,最頂樓墻與一層墻偏差不大于20毫米。
7、乙方在使用原材料時要盡量節約,物盡其用,避免浪費,損耗不超過一般同類工程標準。
8、水電安裝應該根據水龍頭及開關插座位置盡可能節省材料,乙方更改安裝位置時須征得甲方同意。
十一、乙方應按照甲方的要求保證工程施工質量。房屋完工后,由甲方按施工要求進行驗收。如房屋出現建筑質量問題,乙方應重新修繕直至符合甲方質量要求為止,并賠償因建筑質量問題給甲方造成的全部損失,重新修繕的費用(包括修繕使用的材料)全部由乙方自行承擔。
十二、違約責任:
1、如果一方擅自不履約,應向對方支付工程總價款 %的違約金,因違約給對方造成損失的,還應負相應的損失賠償責任。
2、乙方應按約定工期完工,如因乙方原因造成工期拖延的,拖延15天以上,每天每平方米減少工錢 元。
3、甲方應按約定期支付乙方工程款,每延長五天,按當期應付款的 %付給乙方滯納金。
十三、本協議自甲、乙雙方在該協議文本上簽字之日起生效。
十四、如甲乙雙方因施工過程中的實際情況變化致使施工發生改變,可以就改變的部分本著平等、自愿、互利的原則再行商議,但甲乙任何一方不能擅自做出實質性變更。
十五、因甲方工作原因,指定人為: ,人有權就施工提出意見和建議,代表甲方與乙方協商溝通。
十六、本協議一式三份。甲方、乙方各一份,見證人一份。
十七、其他未盡事宜雙方再行協商約定,簽訂補充協議。
甲方簽字(簽章): 乙方簽字(簽章):
見證人簽字(簽章):
簽約時間: 年 月 日(農歷)
簽約地點:
建房施工承包合同范文二
甲方:
乙方:
甲方現需新建房屋一棟,在遵循平等,自愿,公平和誠實信用的原則下,雙方就本建設工程施工事項協商一致,特訂立本合同。
一、工程承包形式
本工程采用單包工形式承包給乙方,乙方自行承擔施工作業所需要的機械、模板(清水木)、馬兒柱、安全繩、切割機等工具。撮箕、釘子、鐵絲、扎線、焊條等輔助材料由甲方負責。
二、工程承包范圍
1、基礎工程:以設計施工圖為準?;A應挖至甲方認可的硬土層,乙方還應負責基礎的回填和夯實。
2、主體工程:砌磚、鋼筋制作、模板(清水模板)、砼澆灌等分項工程,嚴格按照設計施工圖及雙方商量的改動方案進行施工作業。
3、抹灰工程:內墻及外墻東面為乳膠漆,南面為墻磚。膩子由乙方負責,甲方負責乳膠漆。如需改動甲方應提前通知乙方。
4、門窗工程:乙方施工過程中應嚴格按照施工要求留好門窗口尺寸,同時配合做好相關工程施工作業。
5、水電安裝工程:由甲方提出方案,甲方出材料乙方負責安裝。如需改動甲方應提前通知乙方。
6、附屬及裝飾工程:化糞池和屋面水池,整棟房屋的飛檐、內、外墻粉刷、地板磚、門窗、大玻璃、外墻馬蹄、提腳線及衛生間和廚房的裝飾、吊頂、操作臺、防水均由甲方出材料,由乙方按設計施工圖和甲方的要求進行施工和鋪設。
7、按實際施工建筑面積以每平方米貳佰柒拾元整(270元/㎡)計價。坡屋面和陽臺根據國家建筑面積計算規則按半價計算,即每平方米壹佰叁拾伍元整(135元/㎡),大門及圍墻雙方另行協商。
三、質量要求
乙方必須嚴格按照圖紙及雙方約定施工,施工質量應符合設計要求和國家現行施工規范及有關標準的規定,由于施工方的因素達不到質量要求所造成損失,乙方除自行承擔工時費外,還應承擔一切損失。乙方在施工中必須節約材料,不得人為造成浪費。
四、承包價格及工程款支付方式
甲方以每平方米(建筑面積按國家標準規定計算)270元/平方米價格承包給乙方。在基礎澆灌完工后支付1萬元;每層封頂后各支付1萬元;內外抹灰完工后支付2萬元;整棟房屋粘貼完工后支付2萬元,其余在全部完工后一個月內驗收,驗收合格后結算付清余款,但甲方應該扣取乙方工程款2000元作為維修保證金,待一年后支付。
五、施工安全
在施工期間乙方必須搞好施工現場安全管理和安全防范及出
入施工范圍內的其他人員安全工作,由于乙方在施工過程中所造成的安全事故及工傷事故均由乙方自負全責。所傷害的施工人員及其他人員一切責任由乙方負全責,甲方概不負責。
六、其它:甲方應積極配合乙方做好周邊的鄰里關系。需甲方購買的材料乙方必須提前測算和通知甲方。
七、施工工期:2010年3月1日至2011年7月31日完工。
八、未盡事宜:甲、乙雙方共同協商解決。
九、本合同一式二份,甲、乙雙方簽字按手印即生效,待工程完工雙方驗收結算完畢至工程款付清后,本合同自行終止。
甲方:
身份證號:
乙方:
身份證號:
年 月 日
建房施工承包合同范文三
甲方:
乙方:
甲乙雙方通過充分了解和協商,本著公平、自愿、誠實、信用原則簽訂房屋建筑施工承包合同。
一、甲方將座落在宿豫區方施工建設。
二、工程結構:全框架、墻體采用粘土空心磚砌筑。
三、本工程采用大包干形式,包工包料、包質量、包安全,按建筑面積乘以平方米單價,建筑面積計算方式以國家建筑預結算方式計算,在承包范圍內設有任何預算外資金。
四、施工工期: 年 月 日至 年 月 日,以公歷為準,乙方必須在規定時間內完工,如有拖延,乙方承擔違約責任。
五、承建內容:
1、本棟工程土建部分按甲方提供的正規設計院施工圖施工,除外墻保溫、門窗、內墻瓷磚、樓地面裝飾、樓梯扶手、內墻涂料外,內墻及地面砂漿抹灰。外墻為甲方認可的外墻磚。所有工程質量按國家標準驗收,不合格立即返工至合格。
2、本棟工程水電部分按施工圖的標準安裝施工。乙方負責強電弱電的電線盒、按線盒、開關盒、防雷、落水管等。其余材料如電纜開關箱、開關、燈具、給排水管及配件均由甲方提供乙方負責安裝保管。
六、施工安全:
1、慚方應遵守工程建設和施工安全管理規定。嚴格按安全標準規范施工。指派專人負責,采取積極的安全防范措施,消除一切安全事故隱患。
2、乙方對所有施工作業人員進行安全教育和安全培訓,切記安全第一,人人個個講安全。
3、乙方必須給所有施工作業人員簽定勞動合同,購買足額保險甲方不承擔,任何安全事故帶來的經濟損失和其他損失。
4、若遇重大傷亡及其他安全事故,乙方應按有關規定,立即上報有關部門,同時按政府有關部門要求處理,事故發生的費用一切由乙方承擔。
七、工程價款:
八、工程款支付方式:
1、簽定合同乙方向甲方支付金后進行開工建設。
2、基礎完工驗收合格后
3、工程款支付每完成一層樓面甲方付給乙方
4、屋面驗收合格后甲方向乙方總計付款達
5、外墻磚驗收合格后甲方向乙方總計付款至
6、工程驗收合格后一個月內,甲方向乙方支付至全部工程款的97%,全款3%為質量保證金,一年后全部付清。
九、其他要求:甲方在施工中如有變更,貳仟元以內由乙方承擔,甲方不出任何費用,超出部分只計材料成本,乙方所需一切機械設備工具、模板等生產生活設施均由乙方自備,乙方應聽從尊重甲方施工人員的合理安排和建設,乙方應與工程管理人員多交流,多溝通,協調好周邊關系,確保工程的順利進行,工程項目用電、用水費由乙方承擔,并積極與供電供水部門溝通好。
十、違約責任:
1、乙方必須在規定的時間內完,如托延,按合同日期每日罰款壹仟元每天(¥1000元/天)甲方如未按合同要求付款按2%的應付款額向乙方支付違約金,若乙方在施工過程中毀約停工,甲方有權另請施工隊伍進場施工。
2、由于甲方工程款未及時付到位,引起的工人工資、充備租金由甲方負責承擔。
十一、本協議一式兩份,甲乙方各執一份,簽字后生效。
甲方:
丈夫席某將農村自建房三間賣給姜某,妻子謝某認為該房產是其作為村民組集體成員在其分得的宅基地上建造的房屋,應系其所有,丈夫席某無權處分,故將丈夫席某與買房人姜某告上法院,請求判令兩被告席某與姜某簽訂的房屋買賣合同無效。近日,安徽省宣城市宣州區法院依法判決被告席某與被告姜某所簽訂的房屋買賣合同出售屬于原告謝某所有的一間房屋的買賣合同無效。
1995年2月,宣城市宣州區鰲峰辦事處張錦村某組村民原告謝某與被告席某協議離婚,二人約定位于該組的三間農村自建平房(該房屋的土地使用證登記在席某名下)原告謝某分得一間,被告席某分得二間。1995年7月,被告席某將其戶口遷至上海市。XX年5月11日,原告謝某與被告席某復婚。
XX年2月20日,被告席某與被告姜某(其戶口在宣城市宣州區養賢鄉某村民組)簽訂了一份房屋買賣協議書,被告席某將該三間平房出售給被告姜某,轉讓費3000元,被告席某將該房屋的土地使用證和其身份證復印件一并交給被告姜某。被告姜某買房后就全家搬入居住至今,并向相關部門申請辦理宅基地變更手續和戶口遷移手續。XX年12月1日,被告姜某的戶口遷移至宣城市宣州區鰲峰辦事處張錦村某組,宅基地變更手續至今未辦理。
法院審理認為,被告席某將三間平房出售給被告姜某,雖在簽訂房屋買賣合同時,被告姜某不是宣城市宣州區鰲峰辦事處張錦村某組的成員,但是現在被告姜某的戶口已遷入該組,成為該集體經濟組織的成員,根據相關法律規定,被告姜某具備購買該集體經濟組織房屋的資格,被告席某出售給被告姜某屬于其所有的兩間房屋應合法有效。而被告席某出售給被告姜某的三間房屋中有屬于原告謝某所有的一間平房,被告席某系無權處分,且至今原告謝某未追認,被告席某出賣屬于原告謝某所有的一間房屋的行為無效。
私人合伙集資建房合同范文一集資方:
合伙方:
根據《中華人民共和國合同法》等有關法律之規定,雙方平等、自愿、集資合伙建房協商一致的基礎上合伙建房一事訂立如下合同(以下簡稱本合同):
一、項目概況:農民新村
1、項目名稱:私宅樓
2、地址:
二、修建房屋的基本情況
合伙方修建的房屋(以下簡稱該房) 樓 號,建筑面積 平方米,準確面積以建筑實際面積為準,并按約定單價實行多退少補。
三、價格與付款方式
該房每平方米單價: 元,總價 元整(大寫): 拾 萬 仟 佰 拾 元整,其付款方式為現房現款,簽合同時,合伙方向集資方總房款的60%,金額為 元,大寫(人民幣) 拾 萬 仟 佰 拾 元整;余下房款 元,大寫(人民幣) 拾 萬 仟 佰 拾 元整。在交房
和修建完工驗收后一并付清。
四、代辦費用的收取
在主體工程封頂之日起10日內(以集資方書面通知或電話、公告等方式通知合伙方開始計算時間),合伙方必須向集資方預交(集資方代相關部門收取)天然氣、自來水、電網改造費:
1、天然氣上戶代收費 元;2、自來水上戶代收費 元;3、電網改造代收費 元。(一戶一表)。
上述代收費用之結算以安裝之日價格為準,如遇調整以相關部門收費為準,多退少補,如合伙方未按時繳款,導致合伙方所購房屋的水、電、氣不能安裝,所造成的一切后果由合伙方自己負責。
五、房屋交接
1、合伙方在交清房款后,本合同立即生效。定于 年 月 日將本合同約定所修建房屋交合伙方使用,逾期交房超過200天的,合伙方有權要求退房,集資方應在收到合伙方退房申請15日內退還已交房款,并支付房款的同期人民銀行標準活期儲蓄利息;繼續履行合同的,每月按已交房款的同期人民銀行標準活期儲蓄利息支付延期交房補償金。
2、集資方在交房時以書面、電話、公告、通知等方式之一通知合伙方,合伙方接到集資方通知后應在二十日內前
3、合伙方如不能按時前來接收房屋,應提前告知。集資方逾期接房,逾期不能超過三十天。
4、合伙方逾期三十天不能前來接收房屋,視為合伙方根本性違約,合伙方按購房款總額的20%向集資方支付違約金,同時集資方有權將該房屋另售他人。
六、工程質量驗收及保修
根據國家建筑工程質量驗收規范及標準,以轄地質檢部門驗收合格為準,并按國家規定的保修范圍和要求實施保修。
七、公用物業的明確及管理
房屋的樓梯間、公用走道、排污管道及其它公用設施均為物業范圍內業主共有,樓梯及公共平臺權屬執行國家相關規定。
八、其它約定
1、合伙方超過(以集資方書面、電話、公告、通知之一確認)30天履行本合同約定付款規定,視為合伙方同意,集資方有權將此房另售他人,且合伙方無權干涉。
2、未完清交房手續前,合伙方不得搬進該房裝修和居住,裝修過程中未經有關部門批準不得隨意改變任何結構,違者承擔一切法律責任。
3、本合同在執行過程中若發生爭議,雙方通過協商解
決。
4、交房標準:合格。樓面、樓板全現澆;正前方貼外墻瓷磚,其它水泥搓沙,外窗、鋁合金窗,室內清水墻。
十、本合同一式三份,集資方、合伙方各執一份,有關部門存檔一份,雙方簽字立即生效,同時具備法律約束力。
備注:
集資方(簽章): 合伙方(簽章):
委托人(簽章) 委托人(簽章):
聯系電話: 聯系電話:
簽定合同時間: 年 月 日
私人合伙集資建房合同范文二甲方: (以下簡稱甲方) 乙方: (以下簡稱乙方)
甲方在大同 有一幢二間二層半房屋,以包工包料方式承包給乙方,按500元/m計價,房屋計價面積按滴水齊計算隔熱層計半價。
一、承包內容
1、基礎打樁由甲方承擔。
2、以混凝土墊層往上由乙方承擔。
3、乙方應按圖紙施工。
4、圈梁鋼筋φ12大梁挑梁主筋φ25(以設計說明為準)。
5、第一層、二層做24實心墻,隔熱層做空心墻。
6、屋面檁子間距60—70厘米,蓋紅瓦檁條小頭不少于8厘米直徑。
7、乙方只負責土建毛坯含面墻瓷磚(不含水電門窗以及內面瓷磚裝修)內外粉刷以及第一層室內地面找平。
8、隔熱層前檐屋尖以隔壁高度為標準砌筑隔熱層做地坪。
二、甲方的權利和義務
1、甲方負責施工場地水電路三通。
2、甲方負責施工場地周邊鄰里關系的協調與處理。
3、甲方有隨時了解施工情況及相關技術的權利。
4、甲方安排質監人員監理房屋事宜挖基和回填土不與乙方相關。
三、乙方的權利和義務
1、合同簽訂以后乙方組織工人施工,所有建筑工具不與甲2方相關。
2、乙方需嚴格按圖紙施工,不得擅自更改圖紙。
3、施工中乙方需服從甲方委派技術員監督。
四、質量和安全
1、乙方需按建筑工程質量管理程序規范施工,施工過程中如出現質量問題,甲方有權勒令乙方整改或返工,其返工損失由乙方自行負擔。
2、施工中乙方要做到安全生產,如出現安全事故一切損失由乙方負責,概不與甲方相干。
五、付款方式
1、基礎完工付壹拾貳萬元(120xx0元)。
2、第一層蓋板壹拾貳萬元(120xx0元)。
3、第二層蓋板壹拾貳萬元(120xx0元)。
4、屋面封頂付壹拾貳萬元(120xx0元)。
5、其它完工后一次性付清余款,不得超過完工日六個月。
六、上述條款如一方違約所造成的一切損失由違約方負擔。
七、此合同一式兩份,甲乙雙方各執一份,簽字之日生效,望雙方共同遵守,如有未盡事宜雙方另行商議,具有同等的法律效力。
甲方簽字:
乙方簽字:
年月日:
私人合伙集資建房合同范文三甲方(承建方): 住址: 身份證號: 乙方(集資方): 住址: 身份證號:
在甲方保證該土地為甲方所有前提下,為解決住房問題甲乙雙方自愿合伙修建位于 右鄰經甲乙雙方在平等、自愿共同協商一致的基礎上,簽訂以下合同:
一、 所有建房手續及完工后的新證件辦理,(大證)由甲方負責,如可以辦小證(分戶)由甲方負責辦理相關手續,所需相關費用甲乙雙方按規定各自承擔。如遇拆遷,乙方享有按產權比例應有各項權利。
二、 甲方保證不能因產權爭議和乙方有任何沖突,甲方不能因房價上漲反悔,乙方也不能因房價下跌反悔。
三、 該房由甲方按國家建筑規范施工完成,包括所有窗戶、入戶門安裝,廁所、廚房防水處理,水、電、閉路線入戶(不含閉路線的入戶費用,甲方須代手續),以及公共樓頂永久防水處理和公共樓梯使用協調共有使用人。
四、 付款方式:總房款為 元。
1、第一次付款
2、第二次簽合同時付款
3、余款在甲方如不能如期交房,余款抵違約金,乙方直接裝修房屋甲方不能
五、房屋面積約為,為該房鄰 六樓,如能辦小證時(分戶),以測繪面積為準。
六、除辦理產權證小證(分戶)和以后處理樓頂按比例應分擔費用外甲方不得加收其他任何費用。
七、和甲方有共有產權人以戶口本人數為準,必須簽字同意并承諾不反悔。
八、如乙方因故賣房時,甲方須配合辦理相關手續(簽訂新合約時須簽字和代辦手續不承擔任何費用)。
九、乙方如不能按時交納余款甲方有權拒絕交房。
十、乙方裝修房屋時不能擅自拆墻改變房屋結構。
十一、本合同簽字后生效,合同雙方必須嚴格履行,均不能單方面終止合同,如有違約按現行《合同法》相關條款解決。履行過程中發生爭議,由雙方當事人協商解決,協商不成時依法起訴或提交當地仲裁委員會仲裁。
十二、本合同一式兩份,甲、乙雙方各執一份。
十三、本合同未盡事宜由雙方另行協商解決,以上各項具有同等法律效力。
姓名
身份證號碼:
職業:
工作單位:
住址:
郵政編碼:
聯系電話:
乙方:
姓名
身份證號碼:
住址:
郵政編碼:
聯系電話:
鑒于:
1、甲方單位現準備在通過集資建設臨街商住樓房,甲方根據其單位的規定,具有參于建房的資格。
2、甲方愿意將其單位本次建房的資格轉讓于乙方。
3、乙方同意以甲方名義向甲方單位繳納集資建房款。
4、甲方同意收取乙方繳納的集資款項,并以自身的名義向其單位繳納,若單位同意由乙方名義繳納,則乙方有權自行繳納集資款項。
5、甲方確認以其名義取得的本次集資建房房屋產權屬于乙方所有。
6、自簽訂本協議之日起至房屋產權過戶于乙方名下期間,甲方只是該集資房的名義產權人,乙方為此房屋的實際產權人
為明確雙方的權利和義務,以達上述目的,雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上就乙方取得位于集資建臨街商住樓房的房屋產權特簽訂以下協議:
第一條集資房屋的基本情況及產權實際人約定
1、甲方單位集資建設的房屋坐落于;甲方依據其單位的規定,可通過集資建房取得位于第_________層,房屋結構為_________,建筑面積_________平方米的房屋的產權。
2、自協議簽訂之日始,乙方即為上述第1款約定房屋的實際產權人。
第二條集資款項繳納
1、甲方根據其單位集資建房的要求,收取乙方的房屋集資建設款項,在收取每筆集資建房款時應向乙方出具相應數額的書面收據,并按其單位要求及時繳納于該單位;在繳納每筆集資款項后,應在繳納當日向乙方交付該單位開具的收款憑證原件。
2、若甲方單位同意由乙方名義繳納,則乙方有權自行繳納集資款項,取得的交款憑證自行保存。
3、若甲方單位將甲方名下的住房公積金直接扣劃作為應繳納的集資建房款項時,則在甲方出具單位扣劃證明后,乙方應向甲方支付與扣劃款項相同數額的資金(該部分資金視同乙方向甲方單位繳納的集資款項)。
第三條集資建房手續辦理
甲方應按本單位的要求,及時辦理其單位集資建房過程中所需各種手續的辦理工作,及時提交各種資料,以確保不因其疏忽和懈怠而影響乙方取得該房屋的產權。
第四條集資房屋交付、產權證的辦理和取得
一)房屋交付
若協議約定的房屋建成后,若甲方單位將房屋交付于甲方,則甲方應在其單位交房日即行將該房屋轉交付予乙方。乙方即行行使基于實際產權人對該房屋的所有權益。
二)產權證的辦理和取得
1、如果甲方單位允許以乙方名義直接取得該甲方名下的集資房屋的產權,則甲方有義務,及時和乙方共同提交單位所需辦理房屋產權予乙方名下的各種文件和資料。
2、如果甲方單位不允許直接將集資房屋的產權辦理至乙方名下,則甲方應在取得該房屋產權證書后,將以其名義取得的房屋產權協助乙方轉讓過戶至乙方名下(該轉讓甲方不得收取任何費用)。
3、無論出于何種原因,致該房屋產權暫時無法辦理至乙方名下,在此期間,乙方基于實際產權人仍享有對該房屋的所有權益,甲方不得就此主張任何異議。
第五條甲方報酬
因甲方出讓其單位集資建房名額予乙方,乙方同意在本協議簽訂后45日內給付甲方相應報酬伍萬元整(50000)元。
第六條除集資款外的費用承擔
本協議履行中,甲方除收取因轉讓本次購房資格的報酬萬元整()元外。不再向乙方收取除集資款外的任何費用,因辦理房屋產權而發生的各種法定稅、費由乙方承擔。
第七條違約責任
1、協議履行中,甲方擅自終止協議,除應退還乙方全部向甲方單位已繳納的集資款和報酬款外,還應向乙方承擔與甲方單位所建設房屋(協議約定的房屋)應繳集資款和收取乙方報酬款項數額相同的違約金。
2、協議簽訂后,乙方無故不履行協議,除有權取回其已交購房款外,無權要求甲方退還已收取的報酬。
第八條聲明及保證
鑒于本協議履行中,若由于甲方原因致生障礙,對乙方權益影響重大,甲方承諾其簽署本協議時,對此協議的簽署取得了其家庭所有成員的同意,甲方及其家庭成員保證:放棄所有不利于協議履行的主張和權利。
第九條協議的變更
本協議履行期間,發生特殊情況時,甲、乙任何一方需變更本協議的,要求變更一方應及時書面通知對方,征得對方同意后,雙方在規定的時限內(書面通知發出_________天內)簽訂書面變更協議,該協議將成為協議不可分割的部分。未經雙方簽署書面文件,任何一方無權變更本協議,否則,由此造成對方的經濟損失,由責任方承擔。
第十條爭議的處理
本協議在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決;協商不成,則依法向人民法院。
第十一條補充與附件
本協議未盡事宜,依照有關法律、法規執行,法律、法規未作規定的,甲乙雙方可以達成書面補充協議。本協議的附件和補充協議均為本協議不可分割的組成部分,與本協議具有同等的法律效力。
第十二條協議的效力
1、本協議自雙方簽字之日生效
2、本協議一式四份,甲方、乙方各二份,具有同等法律效力。
3、本協議的附件和補充協議均為本協議不可分割的組成部分,與本協議具有同等的法律效力。
甲方(簽字):乙方(簽字):
簽訂地點:_________簽訂地點:_________
_________年____月____日_________年____月____日
公證人:(簽字):
簽訂地點:_________
自建房施工承包合同范文一
甲方:
乙方:
甲方現需新建房屋一棟,在遵循平等,自愿,公平和誠實信用的原則下,雙方就本建設工程施工事項協商一致,特訂立本合同。
一、工程承包形式
本工程采用單包工形式承包給乙方,乙方自行承擔施工作業所需要的機械、模板(清水木)、馬兒柱、安全繩、切割機等工具。撮箕、釘子、鐵絲、扎線、焊條等輔助材料由甲方負責。
二、工程承包范圍
1、基礎工程:以設計施工圖為準?;A應挖至甲方認可的硬土層,乙方還應負責基礎的回填和夯實。
2、主體工程:砌磚、鋼筋制作、模板(清水模板)、砼澆灌等分項工程,嚴格按照設計施工圖及雙方商量的改動方案進行施工作業。
3、抹灰工程:內墻及外墻東面為乳膠漆,南面為墻磚。膩子由乙方負責,甲方負責乳膠漆。如需改動甲方應提前通知乙方。
4、門窗工程:乙方施工過程中應嚴格按照施工要求留好門窗口尺寸,同時配合做好相關工程施工作業。
5、水電安裝工程:由甲方提出方案,甲方出材料乙方負責安裝。如需改動甲方應提前通知乙方。
6、附屬及裝飾工程:化糞池和屋面水池,整棟房屋的飛檐、內、外墻粉刷、地板磚、門窗、大玻璃、外墻馬蹄、提腳線及衛生間和廚房的裝飾、吊頂、操作臺、防水均由甲方出材料,由乙方按設計施工圖和甲方的要求進行施工和鋪設。
7、按實際施工建筑面積以每平方米貳佰柒拾元整(270元/㎡)計價。坡屋面和陽臺根據國家建筑面積計算規則按半價計算,即每平方米壹佰叁拾伍元整(135元/㎡),大門及圍墻雙方另行協商。
三、質量要求
乙方必須嚴格按照圖紙及雙方約定施工,施工質量應符合設計要求和國家現行施工規范及有關標準的規定,由于施工方的因素達不到質量要求所造成損失,乙方除自行承擔工時費外,還應承擔一切損失。乙方在施工中必須節約材料,不得人為造成浪費。
四、承包價格及工程款支付方式
甲方以每平方米(建筑面積按國家標準規定計算)270元/平方米價格承包給乙方。在基礎澆灌完工后支付1萬元;每層封頂后各支付1萬元;內外抹灰完工后支付2萬元;整棟房屋粘貼完工后支付2萬元,其余在全部完工后一個月內驗收,驗收合格后結算付清余款,但甲方應該扣取乙方工程款2000元作為維修保證金,待一年后支付。
五、施工安全
在施工期間乙方必須搞好施工現場安全管理和安全防范及出入施工范圍內的其他人員安全工作,由于乙方在施工過程中所造成的安全事故及工傷事故均由乙方自負全責。所傷害的施工人員及其他人員一切責任由乙方負全責,甲方概不負責。
六、其它:甲方應積極配合乙方做好周邊的鄰里關系。需甲方購買的材料乙方必須提前測算和通知甲方。
七、施工工期:20xx年3月1日至20xx年7月31日完工。
八、未盡事宜:甲、乙雙方共同協商解決。
九、本合同一式二份,甲、乙雙方簽字按手印即生效,待工程完工雙方驗收結算完畢至工程款付清后,本合同自行終止。
甲方:
身份證號:
乙方:
身份證號:
年 月 日
自建房施工承包合同范文二
甲方:
乙方:
甲乙雙方通過充分了解和協商,本著公平、自愿、誠實、信用原則簽訂房屋建筑施工承包合同。
一、甲方將座落在宿豫區方施工建設。
二、工程結構:全框架、墻體采用粘土空心磚砌筑。
三、本工程采用大包干形式,包工包料、包質量、包安全,按建筑面積乘以平方米單價,建筑面積計算方式以國家建筑預結算方式計算,在承包范圍內設有任何預算外資金。
四、施工工期: 年 月 日至 年 月 日,以公歷為準,乙方必須在規定時間內完工,如有拖延,乙方承擔違約責任。
五、承建內容:
1、本棟工程土建部分按甲方提供的正規設計院施工圖施工,除外墻保溫、門窗、內墻瓷磚、樓地面裝飾、樓梯扶手、內墻涂料外,內墻及地面砂漿抹灰。外墻為甲方認可的外墻磚。所有工程質量按國家標準驗收,不合格立即返工至合格。
2、本棟工程水電部分按施工圖的標準安裝施工。乙方負責強電弱電的電線盒、按線盒、開關盒、防雷、落水管等。其余材料如電纜開關箱、開關、燈具、給排水管及配件均由甲方提供乙方負責安裝保管。
六、施工安全:
1、慚方應遵守工程建設和施工安全管理規定。嚴格按安全標準規范施工。指派專人負責,采取積極的安全防范措施,消除一切安全事故隱患。
2、乙方對所有施工作業人員進行安全教育和安全培訓,切記安全第一,人人個個講安全。
3、乙方必須給所有施工作業人員簽定勞動合同,購買足額保險甲方不承擔,任何安全事故帶來的經濟損失和其他損失。
4、若遇重大傷亡及其他安全事故,乙方應按有關規定,立即上報有關部門,同時按政府有關部門要求處理,事故發生的費用一切由乙方承擔。
七、工程價款:
八、工程款支付方式:
1、簽定合同乙方向甲方支付金后進行開工建設。
2、基礎完工驗收合格后
3、工程款支付每完成一層樓面甲方付給乙方
4、屋面驗收合格后甲方向乙方總計付款達
5、外墻磚驗收合格后甲方向乙方總計付款至
6、工程驗收合格后一個月內,甲方向乙方支付至全部工程款的97%,全款3%為質量保證金,一年后全部付清。
九、其他要求:甲方在施工中如有變更,貳仟元以內由乙方承擔,甲方不出任何費用,超出部分只計材料成本,乙方所需一切機械設備工具、模板等生產生活設施均由乙方自備,乙方應聽從尊重甲方施工人員的合理安排和建設,乙方應與工程管理人員多交流,多溝通,協調好周邊關系,確保工程的順利進行,工程項目用電、用水費由乙方承擔,并積極與供電供水部門溝通好。
十、違約責任:
1、乙方必須在規定的時間內完,如托延,按合同日期每日罰款壹仟元每天(¥1000元/天)甲方如未按合同要求付款按2%的應付款額向乙方支付違約金,若乙方在施工過程中毀約停工,甲方有權另請施工隊伍進場施工。
2、由于甲方工程款未及時付到位,引起的工人工資、充備租金由甲方負責承擔。
十一、本協議一式兩份,甲乙方各執一份,簽字后生效。
甲方:
年 月 日
乙方:
自建房施工承包合同范文三
發包方(以下簡稱甲方):蔡君浩
承包方(以下簡稱乙方):
茲因甲方在城南社區地建造3層樓房一幢,今將該工程的磚砌、木摸、鋼筋綁扎(圓釘、鉛絲等)、篩砂、砼澆搗、架子等工種以清工形式發包給乙方施工。為明確職責,便于施工,經雙方充分協商取得一致,特簽定如下施工合同條款:
一、承包范圍和形式:甲方將該樓房的磚砌、鋼筋、木摸、鋼筋綁扎、砼澆搗、篩砂、架子等工種由乙方以輕工形式承包施工。
二、開竣工日期:基礎開挖開始自 年 月 日至 年 月 日竣工。
三、發包工程款:發包工程款總計人民幣柒萬陸仟元整(76000元整),一次性包死。
四、工程質量:乙方保證工程質量,按圖施工達到合格標準,圖紙如有變更,憑原圖紙設計(或甲方)變更聯系乙方施工?;A要立摸進行澆灌,要求達到每角必須要彎頭連接,每50-60公分有拉筋,框筋在15-16公尺,基礎要達到標準,樓面厚度要達到規范標準,折膜按規定時間并征得甲方同意再可折膜。每層樓面都要用機器澆確保11公分以上。甲方邀請馬道鋒同志監督乙方建議過程中的工程質量管理,請乙方給予合作配合。
五、材料供應:為了保證工程質量,甲方必須采購合格材料,不合格的材料乙方有權拒絕使用。在某材料使用前2天,乙方就通知甲方備料,以免影響施工。
六、工程驗收:基礎、砼腰箍及主體結構、竣工,甲方邀請相關人員及本人親自到場參加驗收,對鋼筋的規格、配筋、數量、銜接等進行自查,竣工驗收合格,應出具工程驗收手續。
七、工程款的預付及結算方法。
1、基礎及第一層完工
2、第二層完工
3、屋面完工
4、內、外墻粉好
5、工程竣工后,暫扣五仟元作為維修金,一年后無質量問題,甲方付給乙方。
八、安全生產:乙方在施工中應遵守操作規程,嚴禁違章操作,確保施工安全,甲方應參加工程的安全和人生與財產保險。乙方負責自己施工范圍內的一切安全措施或責任事故,發生一切安全事故或其他責任事故,都應由乙方全權負責,與甲方無關。甲方協助乙方處理事故。
九、違約責任:
1、乙方未按期竣工(人力不可抗拒的因素外),如天氣下雨、停工待料、水泥養護、安裝樓板,不能正常施工而工期順延,處以總承包款的5%的違約金。
2、由于乙方施工原因造成返工,其工料損失均由乙方承擔。
3、甲方未能按第七條規定付款,除工期順延外,并處以總承包款的5%違約金。
十、其他:工棚由乙方自行負擔,乙方在施工中應做到文明施工,場地整齊,在保證質量的前提下,盡可能為甲方節省材料,在到場材料中不盡人意由乙方負責篩選,甲方密切配合,提供各種方便。
十一、本合同一式兩份,甲、乙方各執一份,雙方簽字后立即生效,未盡事宜協商解決。
甲方(簽字): 乙方(簽字):
農村自建房水電施工合同
甲方:
乙方:
甲、乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上,本著相互信任的原則,就甲方的水電工程達成以下協議。
1、工程地點:
2、(1)如用甲方材料,每平方15元,內水每個衛生間400元,外水每個衛生間300元,吊衛生間下水管100元,裝下水管300元,裝外攀檐每坡水管400元,排線每間50元,如不用線每平方10元,插座5元,暖燈100元,熱水器100元,大花燈150元,吸頂燈20元,高檔燈300-6000元,坐便50元,頂噴60元,吊柜100元,太陽能400元,排電箱100元,如要打孔,按口徑收費:50管(30元),75管(40元),110管(50元),160管(100元)。
(2)如用乙方材料,每平方8元,內水每個衛生間300元,外水每個衛生間200元,吊衛生間下水管60元,裝下水管200元,裝外攀檐每坡水管300元,排線每間35元。
3、本合同雙方協商制定,應共同遵守,任何一方不得私自更改,如有變動,雙方本著公平原則下協商更改,本合同一式兩份,簽字生效。
甲方(簽名):
乙方(簽名):
年月 日
乙方
甲方建商住樓一幢,施工場地地已平整,道路暢通,水、電設施齊全,各種建設審批手續完備,已完全具施工條件。為使樓房盡快建設,明確雙方的權利義務,經甲乙雙方共協商,自愿達成以下建房協議,以便共同遵守。
一、工程名稱為:商住并用房。
二、工程結構:商住并用房層,其中1__ 層為框架結構,以上為磚混結構。
三、圖紙和文件的保管與提供:協議書成立后日內,甲方交付施工圖兩套,交付乙方的圖紙由乙方保管,并作為施工資料、交工驗收憑據。施工中甲方變更設計應于五個工作日前通知乙方。不按時通知造成的損失由甲方自付,通知后乙方不按通知施工造成的損失由乙方承擔。設計變增的工程量由甲方支付施工費,變減的工程量可相應減少工程費用。
四、承包范圍及要求:承包范圍為該工程的地基處理(地基高于公路公分后,再三步階梯計公分為一層的地坪),結構建造(土建施工),內外墻水泥粉墻(外墻貼瓷磚),室內水泥地坪,墻內及室頂的電話線、有線電視線,網絡線路、空調線、照明電線等暗線的安裝,上下水道預留管道的處理及防水處理,房頂的建設及防水處理,天然氣管道的預留處理,木工施工,樓梯的建造。要求:嚴格按照施工圖紙施工。
五、承包方式:包工不包料
六、工程期限:年月日開工年月日峻工,有效工期為天。不能如期峻工,承擔甲方因此而付出的看管費、勞務費,造成材料損失的,以購買價承擔材料費。甲方變更設計增加施工量的相應增加工期。自然條件造成不能施工的自動延長工期。乙方無正當理由停工天以上,甲方有權解除協議,未支付施工費用不再對付。
七、施工設備的提供:施工設備及機械由乙方全部提供,并與本協議書成立后,圖紙交付之日起日內運到施工場地。施工設備、施工機械的數量,以有效保證正常施工為限。
八、價金及支付方式:以上工程總承包金為元。變更設計的,變更后的工程量,按總價金與總工程量的比例,計算變更價金的增減。
支付方式:采用現金分期支付的方式。施工機械施工設備到施工場地付總價金的 %,三層主體結構完成后付總價金的 %,全部主體結構完成后付總價款的 %,墻體粉墻完成后付總價款的 %,全部工程完工付至價款的95%,下余5%作為保修費用一年以后支付。
九、材料供應:工程所需材料由甲方提供,乙方對不符合質量的材料有義務要求甲方更換,不履行此注意義務而發生的損失由乙方承擔責任。
因材料供應的原因至工程延誤的,乙方有權同等地延長施工期限。
對材料的使用應依合理為原則,不得有浪費的情形,否則甲方有請求乙方有賠償的權利。
十、質量要求:嚴格按施工圖紙和有關建設部門的規定施工。
十一、施工安全:乙方全面負責本施工過程中的施工安全,施工中出現的一切事故均由乙方承擔。
十二、工傷事故的處理:對到施工場地的施工人員,乙方必須按實際人員,辦理施工人員及第三人人身生命財產辦理保險,支付保險費用。
施工中發生的一切人身損害和第三人人身損害,由乙方承擔。
十三、質量保修:乙方按法律、行政法規對交付使用的工程保修,并保修期內承擔質量保修責任。屋面防水工程、有防水要求的衛生間、房間和外墻面的防滲漏,為5年。
十四、違約責任:本協議書中各條款任何一方不履行或不完全履行即構成違約,違約方承擔守約因此而造的全部損失。
十五、本協議未盡事宜另行協商。
十六、本協議一式份,甲乙雙方各持一份,交保管一份。
附:施工圖紙以及施工圖中對各項標準,參數及施工要求等是本協議書的組成部分。
甲方
乙方
編者按:在農村每年都有很多農戶新建、改建住房,蓋房子對很多農民家庭來說是一件大事?,F在,物料價格、人工工資普遍上漲,農民籌建新房往往要投資十幾萬元甚至幾十萬元,然而,絕大多數農村包工頭沒有建筑施工資質證書,甚至沒有固定的施工工人,不少包工頭都是臨時雇人,再加上農民對工程質量意識淡薄,許多地方村鎮的建筑質量不過關,由此而引發很多鄉村建房糾紛。本期《法系百家》欄目通過真實案例教農民朋友建房時怎樣避免發生糾紛。
案例:村民張某準備將自己的一所老宅拆除,新建一座磚混結構的瓦房。在當地,農民建房有包工、包料之說。包工,就是張某自己備料,雇人建房。包料,就是張某只管付錢,由承包方購料建房。張某選擇了包工。鄰村熟人王某承包了建房工程,張某與王某隨即簽訂了建房合同。建房期間,張某也時常到場監督、查看。新房建成,張某喜遷新居。然而住了沒幾天,就發現墻體灰層脫落、房頂滲水等問題。他找王某索賠,遭王某拒絕,于是他將王某訴至縣法院。法院查明,王某并無建筑資質,其承包新建的房屋存在嚴重的質量問題,亟需加固整治。法院最后判決,張某與王某均應承擔相應責任。
說法:我國《民法通則》規定,公民、法人違反合同或者不履行其他義務的,應當承擔民事責任。此外,按照法律規定,當事人一方不履行合同義務或者履行合同義務不符合約定條件的,另一方有權要求履行或者采取補救措施,并有權要求賠償損失。
在上述案件中,王某沒有村鎮建筑工匠資質,其承包新建的房屋存在嚴重的質量問題,所以,王某應對該房屋的返修承擔主要責任。而張某在建房之前,沒有選擇有資質的施工隊伍,對王某的技術、資質審查不嚴,也應承擔相關的責任。
在農村,類似以上情況很常見。那么,農民應怎樣運用法律手段維護自己的合法權益呢?建議農民朋友在房屋建造之前應簽訂好以下幾個合同:首先要和包工頭簽訂“施工合同”,明確雙方在承建過程中的權利和義務,合同內容應包括承包方式、工期、工程質量要求、工程價格、付款方式、施工安全要求、雙方職責、違約責任等。其次,要與供應水泥、石灰、鋼筋、樓板、沙子、磚瓦等材料的經銷商簽訂“質量合同”,一旦發現因物料問題影響了房屋的工程質量,好拿起法律武器維權。再次,要與所建房屋的四鄰簽訂“明白合同”,以免事后因宅基和地界問題發生鄰里糾紛。 (山東 段新勇)
合作建房意向書模板
甲方:
通信地址: 郵編:
聯系電話:
乙方:
身份證號碼:
通信地址:
聯系電話:
乙方經過了解,有意與甲方合資建設“ 吉祥灣花園”商住樓(下稱“本項目”),經甲、乙雙方協商,簽定本《吉祥灣花園合作建房意向書》,以供遵守。
1、甲方提供位于 地塊的土地使用權,乙方同意提供總建房資金 佰 拾 萬 仟 佰 拾
元整(¥ 元),雙方合資建設“吉祥灣花園”商住樓。本項目建成后,乙方分得盛情閣盛景閣盛匯閣盛興閣盛名閣 層 號房(建筑面積 ㎡)房屋的使用權。
2、乙方確定出資建房的付款方式為:分期付款 一次性付款 。
3、甲、乙雙方在簽訂本意向書時,乙方愿意向甲方支付 拾 萬
仟 佰 元整(小寫¥ 元)作為合資建房的定金。
4、乙方應于本意向書簽訂后 天內(即 年 月 日前)到本項目招商中心簽訂正式《吉祥灣花園合作建房合同》,交納合作建房房款,并帶上如下證件和資料:本《吉祥灣花園合作建房意向書》、身份證明原件和復印件、定金收據原件、授權委托書等。甲、乙雙方關于合作建房的權利與義務的約定以雙方簽署的《吉祥灣花園合作建房合同》為準。
5、如甲、乙雙方在約定的時間內簽訂《吉祥灣花園合作建房合同》,乙方所付的定金轉為合資建房首期款/全款的一部分;如甲方在約定的時間內不與乙方簽訂《吉祥灣花園合作建房合同》(因不可抗力因素造成的未簽訂除外),則甲方應雙倍返還乙方已付定金;如乙方在約定的時間內不與甲方簽訂《吉祥灣花園合作建房合同》,則乙方已交定金甲方不予退還,且甲方有權將確定的上述房產另作安排(包括但不限于與第三人簽署合資建房合同)。
6、甲、乙雙方簽訂正式《吉祥灣花園合作建房合同》后本意向書即失效,乙方應當將本意向書、定金收據等文件交回甲方。
7、甲、乙雙方對本意向書簽署的前提及法律效果有清晰的理解并自愿簽署本意向書。本意向書自甲方蓋章、乙方簽后生效。本意向書一式肆份,具有同等法律效力,其中甲方持叁份,乙方持壹份。
甲方(簽章): 乙方(簽章):
日期: 年 月 日 日期: 年 月 日
融資項目合作意向書
甲 方: _____________________________________________(以下簡稱甲方)
公司地址 : _______________________________________________
聯系電話 : _____________________ 傳真: _________________________
郵 編: ____________________
外 方:______________________________________________(以下簡稱乙方)
公司地址 :______________________________________________
聯系電話 : ___________________ 傳真: _____________________
郵 編: ___________________
甲、乙雙方經友好,坦誠協商,就甲方“ ”的
建設項目投中小企業融資合作事宜,達成共識如下:
公司名稱: _______________________________________________ (暫定)
二、公司注冊地址 :____________________________________________
三、項目總投資 _____________萬美元, 注冊資本___________萬美元
甲方投資 _______________萬美元, 乙方投資___________萬美元
四、甲方建設項目需提供的投中小企業融資總額約為_________________萬美元。
五、甲,乙雙方擬共同成立合作公司,乙方擬以現匯作為合作條件;甲方擬以項目的土地 ,固定資產和未來收益作為合作條件。乙方所提供的建設資金分批進入中外合作公司的外匯賬戶后 ,使用期為 15 年,前 3 年為建設期,建設期內免本息。從第 4 年底開始 ,甲方每年按 12 %的保底利潤支付乙方紅利,連續 12 年,到期不再還本息。
六、使乙方所提供的資金安全進入和匯出,雙方就成立“中外合作公司” ,設立“外匯賬戶”。
七、乙方負責提供申辦合作公司所需的有關證明材料,甲方負責在當地辦理申報,立項,注冊等一切相關手續。雙方保證提供給對方的材料是完整的,真實的,有效的。
八、甲方企事業用于抵押的企業的資產及建設項目,需根據中華人民共和國擔保之規定,需 項目擔保 ,作為與乙方的引資條件,若由于任何不確定因素造成不能按時將利潤支付給澳方的,乙方有權接管合作項目的經營權,直至收回投資后,將項目的經營權歸還甲方。
九、甲方建設項目的未來收益,需按中華人民共和國合資合作法規定由雙方認可的評估或誰機構進行分析評定和投資風險的估算后,作為乙方風險投資的依據。
十、中外合作公司成立后,乙方不參與今后合作公司的一切經營活動,也不承擔合作公司的所有法律與經濟責任,只負責提供資金的監督使用和調配。合作期滿后,乙方無條件退出,合作公司及全部甲方所有。
十一、甲,乙雙方在引資合作過程中所產生的有關前期動作費用,境內部分由甲方墊付 ,境外部分由乙方承擔。
十二、由此合作意向書所涉及的甲方與第三摩肩接踵經濟關系及連帶責任關系, 均與乙方無關。
十三、乙方資金到位同時,按實際到位資金的_______ % ,甲方支付第三方( )一次性中小企業融資咨詢服務費用。
十四、本合作意向書,由雙方代表簽后確認。
十五、本合作意向書一式二份,雙方各執一份。未盡事宜,雙方另行協商。
中方: 外方:______________________________
銷售合作意向書范例
甲方:新宅兆祥門業有限公司
乙方:
雙方就新宅兆祥室內門銷售的合作事宜,經過初步協商,達成如下合作意向:
一、該項目的基本情況是:
門業已發展為一個快速增長的行業,新宅兆祥門業歷史悠久,產品有復合實木免漆門系列、鋼木門系列、高分子門系列、復合實木烤漆門系列、鋁合金門系列,榮獲產品質量免檢證書,中國綠色環保產品,等多項榮譽。
央視廣告品牌,以合理的價位和優良的質量保障了加盟商和經銷商在市場上贏得影響力和競爭力。
二、前期工作由甲乙雙方各自負責。
甲方應做好以下工作:
1. 產品的生產及質量跟蹤
2..做好為商業伙伴服務的各項工作,包括產品咨詢,開業前準備輔導,店面設計,業務員,導購員,安裝師傅培訓,技術支持,營銷市場傳幫帶,廣告及推廣計劃支持,物流配送等.銷售合作意向書范本
乙方應做好以下工作:
1.了.解目標市場的現狀.2.有一定的資金實力,有決心做大做強門業市場.
三、在甲乙雙方完成前期工作基礎上,雙方商定 年 月 日簽訂正式合同。
四、本意向書是雙方合作的基礎。甲乙雙方的具體合作內容以雙方的正式合同為準。
甲方: 乙方: